有關維修合同範文集合五篇
隨著法律知識的普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的維修合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方 房屋裝修維修工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：
第1條 工程概況
1.1工程名稱： 房屋裝修維修工程
1.2工程範圍：
1.3工期： 至 共計 天。
1.4質量標準：達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。
1.5合同價款：預算價格 （大寫）￥ 包工包料。因設計變更或甲方根據需要要求進行變更，合同價款可作相應的調整，變更按實際增減工程量雙方協商解決，並按發包人提供的增減工程量預算為依據進行價款調整。但在工程竣工驗收合格後辦理結算時一次性調整。
1.6工程施工完畢經雙方驗收合格後，甲方在一周內一次性支付工程總款的 %預留 %的工程質保金。一年質保期滿後支付。
第2條 甲方權利義務
2.1甲方應積極支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。
2.2對乙方分包經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利，並與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
2.3乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。
第3條 乙方權利義務
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款
3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委託施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條 工程質量、安全及文明、環保施工
4.1乙方應按國家及行業規範要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量責任制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
4.2安全生產、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，並承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核，相關考核金額作為違約責任處理
麥田無界
第5條 工程質量及驗收
5.1本工程以《建築裝飾裝修工程質量及驗收規範》等國家制訂的施工以及驗收規範和甲方驗收約定文件與設計要求為質量評定驗收標準，甲乙雙方如遇對質量要求和技術指標標準有相互牴觸或異議的事項，由甲方在驗收約定文件中有關質量要求和技術指標比較優勝的原則選擇確定該項的約定。
5.2由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.3工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內組織驗收，並辦理驗收、稱交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 爭議解決本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。
第7條附則
7.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議
7.2本合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
代表： 代表：
合同訂立時間： 年 月 日
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(註：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的`損壞;
4.因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱「不可抗力」是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
甲方:
乙方：
為確保xxx各項工作順利開展，營造良好的辦公環境，現依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》，結合xxx*實際情況，經雙方協商，在自願的基礎上訂立以下協議，以便共同遵守，明確責任。
一、工程地點：xxxxxx
二、工程內容
大樓水、暖、管道等維修工程。
三、工程質量要求
第一條：乙方必須嚴格按承諾的質量標準施工，未達到標準的要立即整改，以確保工程質量。
第二條：乙方施工前須向甲方提供施工中所用材料承諾書，乙方在施工中所用材料必須按承諾的標準施工。
六、甲方權利與義務
第三條：甲方有權隨時檢查乙方的服務履行情況，並向乙方提出修改意見。
第四條：當發生服務違約時，則甲方有權按「服務違約處理標準」在支付乙方工程款項中進行扣款 。
第五條：在乙方提供服務時，如對甲方的設備造成了損壞，甲方有權要求乙方照價賠償。
第六條：甲方應按合同規定向乙方支付服務費用。
第七條：甲方應及時提供具備開工條件的施工場地，協調乙方進場，解決施工用水、電等問題：
七、乙方權利與義務
第八條：乙方有權要求甲方按時支付服務費用。如甲方不按時支付，乙方有權要求甲方支付滯納金。
第九條：乙方施工前須向甲方提供施工進度計劃表一份，經甲方確認後，乙方必須嚴格按施工進度計劃表執行。
第十條：乙方在提供服務時如損壞了甲方的設備，乙方應照價賠償或更換同等設備。若因設備的損壞而引起其它損失的，乙方應作出合理賠償（以甲乙雙方協商或行政仲裁的結果賠償）。
第十一條：乙方自行組織勞動技術工人，工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責，與甲方無關；安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。
第十二條：樓頂掉下的各種物件，砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責，甲方不負任何責任。
八、甲方在施工過程中對原有設計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的，應有批准手續或書面通知書，由此產生的費用和工期問題，雙方商定後按實增減。
九、違約責任及其它
第十三條：乙方因非職責範圍內的行為被追究民事、刑事責任的，與甲方無關，甲方不承擔任何責任，甲方有權單方解除協議。
第十四條：甲方制定的工作紀律、職業規範和規章制度均視為本協議有效組成部分，乙方不得違反，否則，甲方有權解除協議。
第十五條：發生勞動爭議後，經勞動爭議調解委員會調解不成的，當事人可向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對裁決不服的，可在收到裁決書之日起十五日內向人民法院提起訴訟。
第十六條：本協議經甲方簽字蓋章、乙方簽字生效。
第十七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份
合同編號：
甲方：公司乙方：
地址：地址：
電話：電話：
為規範機動車輛維修工作，經甲乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規訂立本協議，以便共同遵守。
1、本合同的下列術語應解釋為：
（1）「合同」系指甲方（甲方）與乙方簽署的、合同格式中註明的甲方和乙方所達成的協議，包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。
（2）「合同價」系指根據合同規定，乙方在正確完全地履行合同義務後甲方應支付給乙方的價格。
（3）「維修」系指招標文件中規定的車輛大修、一、二級維護和小修、中修、車輛年檢以及其它有關汽車的維修服務。
（4）「配件材料」系指乙方根據合同規定在提供維修服務時必須向甲方提供的零部件及耗材。
（5）「乙方」系指提供汽車定點維修服務的汽車維修廠家。
（6）「甲方」系指接受維修服務的甲方。
2、服務範圍
車輛大修、各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目及交通事故車輛維修。
3、送修手續
3.1送修車輛時，甲方經辦人必須按照要求填寫乙方的「車輛維修派工單」（以下簡稱「派工單」）。派工單上應填寫清楚送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計行駛里程、維修項目，經甲方經辦人簽字後交乙方，乙方憑此單確認項目的接修。
3.2乙方在維修過程中發現其他（維修計劃以外）的故障，必須及時將情況反映給甲方，在取得甲方同意後方可繼續修理。
3.3對甲方車輛乙方應以修復為主，能不更換的零部件儘量不予更換，確實不能修復或修復不經濟的零部件，在徵得甲方同意後方可更換。
4、維修費用
4.1乙方應按照不超過《廣東省汽車維修行業工時定額和收費標準》中規定的工時定額和收費標準優惠計算維修費，優惠幅度及標準見附件報價表。
（1）維修費用應包括：工時費、材料費和稅金。
（2）工時費包括小修、大修項目收取工時費的標準。（小修、大修的含義在「維修工時費報價一覽表」中的備註已作說明）
（3）材料費即材料價格，在乙方開具的正式維修發票中須單獨列出。
5、竣工車輛交接手續
5.1乙方維修車輛結束後，須填寫「車輛維修結算單」（以下簡稱「結算清單」），認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價情況、工時費及質量保證期，註明優惠事宜後交甲方經辦人審核簽字。此單多聯複寫備查。
5.2甲方應仔細檢查竣工車輛，如維修結果符合送修要求、維修費計算合理，甲方經辦人應在「結算清單」上簽字認可；如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理，或發現使用不符合要求的配件材料，甲方應以書面形式向乙方提出存在的問題，如乙方不能給予令人信服的答覆，甲方可報請法定檢驗機構進行檢驗。
5.3修車更換下來的舊件應退還甲方。
5.4乙方在向甲方交接竣工車輛時，應將「結算清單」聯和維修竣工出廠合格證明一同交甲方。
5.5如甲方在車輛完工之日起5日內，沒有以書面形式向乙方提出問題，而又不在「結算清單」上簽字，則視為甲方同意接受「結算清單」中的內容。:
6、結算方式
6.1本合同以人民幣結算。
6.2乙方憑下列單據與甲方直接結算：
（1）正式發票；
（2）有甲方驗收人員簽章的「結算清單」。
6.3付款。
每月30日為當月截止日期，乙方應於次月5日前將全部結算清單（並列印總報表）和汽車維修專用發票交由甲方經辦人核對後簽名，後由甲方財務部門審核後十個工作日內辦理付款手續。
7、質量保證
7.1乙方提供維修服務時，其服務質量應按照不低於《汽車維修行業管理暫行辦法》、《汽車維修質量管理辦法》、《廣東省機動車維修和技術管理暫行辦法》中有關規定和標準執行。
7.2在甲、乙雙方約定的質量保證里程和時間內，因維修質量造成的機械事故和經濟損失，由乙方全部負責。
7.3乙方應對維修合格出廠的車輛提供質量保證。
7.4乙方應保證維修所用材料是未使用過的原廠生產的合格正品(如確需使用付廠產品或舊拆車件的,須經甲方同意後方可使用)，並完全符合合同規定的質量和性能的要求。乙方應保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內具有滿意的性能。維修車輛移交甲方後，在質量保證期內，給予三包！
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為修好公路滑坡路基，經甲乙雙方協商簽訂如下條款，雙方共同遵守。
一、工程量及內容
1、乙方負責修建公路滑坡路基堡坎。
2、乙方負責清除公路沉降處石頭。
3、乙方負責維修路段的填方。
二、工程質量及要求
1、乙方將維修路段山體滑坡的土石方全部清除，並留有護坡。
2、乙方負責修建堡坎，清除路邊塌方，完善側溝，填平路面。
三、工程造價
工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元結算，工程造價待維修後計算。
四、付款方式
乙方施工結束，經甲、乙雙方組織驗收，工程合格後一次性付清工程款。
五、安全責任
乙方施工要注意安全，在施工中所發生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
六、法律責任
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。合同未盡事宜必須經雙方協商解決。
甲方：(簽章)
乙方：(簽章)
年月日：
隨著法律知識的普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的維修合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
維修合同 篇1
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方 房屋裝修維修工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：
第1條 工程概況
1.1工程名稱： 房屋裝修維修工程
1.2工程範圍：
1.3工期： 至 共計 天。
1.4質量標準：達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。
1.5合同價款：預算價格 （大寫）￥ 包工包料。因設計變更或甲方根據需要要求進行變更，合同價款可作相應的調整，變更按實際增減工程量雙方協商解決，並按發包人提供的增減工程量預算為依據進行價款調整。但在工程竣工驗收合格後辦理結算時一次性調整。
1.6工程施工完畢經雙方驗收合格後，甲方在一周內一次性支付工程總款的 %預留 %的工程質保金。一年質保期滿後支付。
第2條 甲方權利義務
2.1甲方應積極支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。
2.2對乙方分包經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利，並與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
2.3乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。
第3條 乙方權利義務
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款
3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委託施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條 工程質量、安全及文明、環保施工
4.1乙方應按國家及行業規範要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量責任制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
4.2安全生產、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，並承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核，相關考核金額作為違約責任處理
麥田無界
第5條 工程質量及驗收
5.1本工程以《建築裝飾裝修工程質量及驗收規範》等國家制訂的施工以及驗收規範和甲方驗收約定文件與設計要求為質量評定驗收標準，甲乙雙方如遇對質量要求和技術指標標準有相互牴觸或異議的事項，由甲方在驗收約定文件中有關質量要求和技術指標比較優勝的原則選擇確定該項的約定。
5.2由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.3工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內組織驗收，並辦理驗收、稱交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 爭議解決本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。
第7條附則
7.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議
7.2本合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
代表： 代表：
合同訂立時間： 年 月 日
維修合同 篇2
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(註：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的`損壞;
4.因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱「不可抗力」是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇3
甲方:
乙方：
為確保xxx各項工作順利開展，營造良好的辦公環境，現依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》，結合xxx*實際情況，經雙方協商，在自願的基礎上訂立以下協議，以便共同遵守，明確責任。
一、工程地點：xxxxxx
二、工程內容
大樓水、暖、管道等維修工程。
三、工程質量要求
第一條：乙方必須嚴格按承諾的質量標準施工，未達到標準的要立即整改，以確保工程質量。
第二條：乙方施工前須向甲方提供施工中所用材料承諾書，乙方在施工中所用材料必須按承諾的標準施工。
六、甲方權利與義務
第三條：甲方有權隨時檢查乙方的服務履行情況，並向乙方提出修改意見。
第四條：當發生服務違約時，則甲方有權按「服務違約處理標準」在支付乙方工程款項中進行扣款 。
第五條：在乙方提供服務時，如對甲方的設備造成了損壞，甲方有權要求乙方照價賠償。
第六條：甲方應按合同規定向乙方支付服務費用。
第七條：甲方應及時提供具備開工條件的施工場地，協調乙方進場，解決施工用水、電等問題：
七、乙方權利與義務
第八條：乙方有權要求甲方按時支付服務費用。如甲方不按時支付，乙方有權要求甲方支付滯納金。
第九條：乙方施工前須向甲方提供施工進度計劃表一份，經甲方確認後，乙方必須嚴格按施工進度計劃表執行。
第十條：乙方在提供服務時如損壞了甲方的設備，乙方應照價賠償或更換同等設備。若因設備的損壞而引起其它損失的，乙方應作出合理賠償（以甲乙雙方協商或行政仲裁的結果賠償）。
第十一條：乙方自行組織勞動技術工人，工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責，與甲方無關；安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。
第十二條：樓頂掉下的各種物件，砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責，甲方不負任何責任。
八、甲方在施工過程中對原有設計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的，應有批准手續或書面通知書，由此產生的費用和工期問題，雙方商定後按實增減。
九、違約責任及其它
第十三條：乙方因非職責範圍內的行為被追究民事、刑事責任的，與甲方無關，甲方不承擔任何責任，甲方有權單方解除協議。
第十四條：甲方制定的工作紀律、職業規範和規章制度均視為本協議有效組成部分，乙方不得違反，否則，甲方有權解除協議。
第十五條：發生勞動爭議後，經勞動爭議調解委員會調解不成的，當事人可向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對裁決不服的，可在收到裁決書之日起十五日內向人民法院提起訴訟。
第十六條：本協議經甲方簽字蓋章、乙方簽字生效。
第十七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份
維修合同 篇4
合同編號：
甲方：公司乙方：
地址：地址：
電話：電話：
為規範機動車輛維修工作，經甲乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規訂立本協議，以便共同遵守。
1、本合同的下列術語應解釋為：
（1）「合同」系指甲方（甲方）與乙方簽署的、合同格式中註明的甲方和乙方所達成的協議，包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。
（2）「合同價」系指根據合同規定，乙方在正確完全地履行合同義務後甲方應支付給乙方的價格。
（3）「維修」系指招標文件中規定的車輛大修、一、二級維護和小修、中修、車輛年檢以及其它有關汽車的維修服務。
（4）「配件材料」系指乙方根據合同規定在提供維修服務時必須向甲方提供的零部件及耗材。
（5）「乙方」系指提供汽車定點維修服務的汽車維修廠家。
（6）「甲方」系指接受維修服務的甲方。
2、服務範圍
車輛大修、各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目及交通事故車輛維修。
3、送修手續
3.1送修車輛時，甲方經辦人必須按照要求填寫乙方的「車輛維修派工單」（以下簡稱「派工單」）。派工單上應填寫清楚送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計行駛里程、維修項目，經甲方經辦人簽字後交乙方，乙方憑此單確認項目的接修。
3.2乙方在維修過程中發現其他（維修計劃以外）的故障，必須及時將情況反映給甲方，在取得甲方同意後方可繼續修理。
3.3對甲方車輛乙方應以修復為主，能不更換的零部件儘量不予更換，確實不能修復或修復不經濟的零部件，在徵得甲方同意後方可更換。
4、維修費用
4.1乙方應按照不超過《廣東省汽車維修行業工時定額和收費標準》中規定的工時定額和收費標準優惠計算維修費，優惠幅度及標準見附件報價表。
（1）維修費用應包括：工時費、材料費和稅金。
（2）工時費包括小修、大修項目收取工時費的標準。（小修、大修的含義在「維修工時費報價一覽表」中的備註已作說明）
（3）材料費即材料價格，在乙方開具的正式維修發票中須單獨列出。
5、竣工車輛交接手續
5.1乙方維修車輛結束後，須填寫「車輛維修結算單」（以下簡稱「結算清單」），認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價情況、工時費及質量保證期，註明優惠事宜後交甲方經辦人審核簽字。此單多聯複寫備查。
5.2甲方應仔細檢查竣工車輛，如維修結果符合送修要求、維修費計算合理，甲方經辦人應在「結算清單」上簽字認可；如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理，或發現使用不符合要求的配件材料，甲方應以書面形式向乙方提出存在的問題，如乙方不能給予令人信服的答覆，甲方可報請法定檢驗機構進行檢驗。
5.3修車更換下來的舊件應退還甲方。
5.4乙方在向甲方交接竣工車輛時，應將「結算清單」聯和維修竣工出廠合格證明一同交甲方。
5.5如甲方在車輛完工之日起5日內，沒有以書面形式向乙方提出問題，而又不在「結算清單」上簽字，則視為甲方同意接受「結算清單」中的內容。:
6、結算方式
6.1本合同以人民幣結算。
6.2乙方憑下列單據與甲方直接結算：
（1）正式發票；
（2）有甲方驗收人員簽章的「結算清單」。
6.3付款。
每月30日為當月截止日期，乙方應於次月5日前將全部結算清單（並列印總報表）和汽車維修專用發票交由甲方經辦人核對後簽名，後由甲方財務部門審核後十個工作日內辦理付款手續。
7、質量保證
7.1乙方提供維修服務時，其服務質量應按照不低於《汽車維修行業管理暫行辦法》、《汽車維修質量管理辦法》、《廣東省機動車維修和技術管理暫行辦法》中有關規定和標準執行。
7.2在甲、乙雙方約定的質量保證里程和時間內，因維修質量造成的機械事故和經濟損失，由乙方全部負責。
7.3乙方應對維修合格出廠的車輛提供質量保證。
7.4乙方應保證維修所用材料是未使用過的原廠生產的合格正品(如確需使用付廠產品或舊拆車件的,須經甲方同意後方可使用)，並完全符合合同規定的質量和性能的要求。乙方應保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內具有滿意的性能。維修車輛移交甲方後，在質量保證期內，給予三包！
維修合同 篇5
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為修好公路滑坡路基，經甲乙雙方協商簽訂如下條款，雙方共同遵守。
一、工程量及內容
1、乙方負責修建公路滑坡路基堡坎。
2、乙方負責清除公路沉降處石頭。
3、乙方負責維修路段的填方。
二、工程質量及要求
1、乙方將維修路段山體滑坡的土石方全部清除，並留有護坡。
2、乙方負責修建堡坎，清除路邊塌方，完善側溝，填平路面。
三、工程造價
工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元結算，工程造價待維修後計算。
四、付款方式
乙方施工結束，經甲、乙雙方組織驗收，工程合格後一次性付清工程款。
五、安全責任
乙方施工要注意安全，在施工中所發生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
六、法律責任
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。合同未盡事宜必須經雙方協商解決。
甲方：(簽章)
乙方：(簽章)
年月日：
收藏