建設施工合同起訴狀

民事起訴狀
原告
法定代表人 系經理
被告
法定代表人 系經理。
訴訟請求
1、請求判令被告返還原告已經支付的錢款 萬元。
2、請求判令被告賠償原告的電費支出 元（自 年 月起暫計算至 年 月）。
3、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
年 月 日原告接取業主A置業有限公司X配電房工程。
年 月 日，原被告雙方簽訂《設備銷售安裝合同》一份約定被告承建X配電房工程並按照「圖審圖紙」要求施工，以及負責圖紙範圍內的設備提供、運輸、安裝及安裝時的安全問題，費用合計 元，交貨期限為原告最後認定的技術要求之日起30天內，交貨方式為被告負責運輸交貨。
年 月 日，被告向原告出具《承諾書》一份，該《承諾書》說明：因被告方原因工程處於半停工狀態，現特別以書面形式承諾，至 年 月 日前完成合同約定內的剩餘工程量並嚴格按照圖紙和電力局驗收要求，且質量達到合格，如未按承諾內容和期限完成，願意承擔從該土建工程竣工驗收合格之日起至完成配電房驗收時間止給原告和A置業有限公司由此引起的一切相關經濟損失和一切法律責任。
年 月 日，原被告簽訂《協議》一份，《協議》內容如下：雙方確認因被告原因造成 年 月 日雙方簽訂的《設備銷售安裝合同》下的工程處於半停工狀態，且被告已經採購或安裝的設備未符合電力局的驗收標準，被告認可系因其單方面原因造成了工程無法竣工並通過驗收。雙方約定於 年 月 日解除雙方之前簽訂的《設備銷售安裝合同》，且被告自願承擔因解除合同或未按照合同約定內容履行合同而給原告和業主A置業有限公司造成的自該土建工程竣工驗收合格之日起至完成配電房驗收時間止產生的一切經濟損失和法律責任。
截止至 年 月 份，原告因被告先行為所遭受損失如下1、原告已向被告支付錢款 萬元，因被告原因合同已解除，該部分已支付貨款應予全額返還；2、由於被告未按合同及時完工，自 年 月自 年 月產生用電費用 元，該筆費用由業主A置業有限公司支付，原告與A置業有限公司之間有電費清算協議，將由原告負擔該筆電費。
原告認為其與被告之間簽訂的《設備銷售安裝合同》、《協議》以及被告出具的《承諾書》系真實的意思表示，合法有效應受法律保護。現被告未按約承擔相應責任的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，故原告根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條之規定訴至貴院，望判如所請。
此致
XX人民法院
具狀人：
年 月 日