【精華】維修合同匯總八篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關係。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的維修合同8篇，歡迎閱讀與收藏。
委託方(甲方)： 承攬方(乙方)：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真：郵編： 郵編：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號：甲方蓋章： 乙方蓋章：甲方法定代表人： 乙方法定代表人：委託代理人簽字： 委託代理人簽字：日期： 日期：
依據(中華人民共和國合同法)的有關規定，甲方委託乙方對xxx(以下簡稱業主)在 xx 市 xx 路 xx 號地下室泵房內的水泵設備進行維修保養服務，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本合同並遵照執行。
1. 服務項目：水泵設備維修保養。
2. 水泵類型、數量及服務費用水泵類型 服務項目 數量(台) 年維保費用 備註30kw 消防泵 2 台 ￥0.00 元45kw 噴淋泵 2 台 ￥0.00 元1.1kw 消防增壓泵 2 台 ￥0.00 元1.1kw 噴淋增壓泵 2 台 ￥0.00 元5.5kw 變頻控制生活泵 2 台 ￥0.00 元本合同費用總金額(大寫)：所有服務範圍包含水泵，水泵電氣控制櫃(含變頻器)以及成套中的儀表、保護裝置、氣壓罐等。基中與水泵相連接進、出口閥門，乙方負責維修，保養；因閥門質量無法維修需更換的，則由甲方負責。
3. 付款方式
3.1 合同簽訂開始服務後五個工作日內甲方支付給乙方本合同費用總金額的 90％，計人民幣(大寫)：。
3.2 合同到期時合同設備經業主和甲方共同確認無故障，處於正常運行狀態的，甲方在合同到期後五個工作日內一次性付清合同費用總金額的另 10％，計人民幣(大寫)：。
3.3 乙方承諾已充分了解了合同設備和現場情況，在合同履約過程中，乙方不會提出任何形式的加價或索賠的要求。
4. 服務內容
4.1 日常維護：乙方派出維保專業人員對上述設備提供至少每60 天 1 次的例行保養工作，其中包括對設備機件的安全及功能清潔、調整、檢查及潤滑加油，設置、調整操作等以使設備正常運行。每 180 天一次對設備除銹、油漆，對儀表進行計量檢定，保證二次供水正常，泵房整潔。對維保設備的安全性能負責。(設備正常是指包括但不限於以下內容：各固定連接部位不應有鬆動；各運動部件運轉應正常，不得有異常聲響和摩擦現象；附屬系統的運轉應正常；管道連接應牢固無滲漏；軸承的溫度應符合設備技術文件的規定；各潤滑點的潤滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應符合設備技術文件的規定；潤滑油不得有滲漏和霧狀噴油現象；泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表均應靈敏、正確、可靠；機械密封(或填料密封)的泄漏量應符合設備技術文件的規定，且溫升應正常。)
4.2 保養內容：按國家相關水泵維修保養規範進行。保養後的水泵應達到但不限於以下標準：① 原製造廠家的產品企業標準；② 其它現行有效的相關通用標準。
4.3 乙方應協助業主通過消防年檢，負責整改本合同範圍的各項內容。
4.4 乙方提供的常規維護保養工作一般在非公休假日的正常工作時間內進行。4.5 乙方提供全日 24 小時緊急修理服務，甲方發現維保設備發生故障或有不正常運行現象，撥打 xxxxxxxx 應急電話通知乙方從速派遣稱職人員處理，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在4 個小時內到達現場處理故障。若故障造成業主停水的，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在 3 小時內到達現場處理故障。4.6 乙方保證維保設備運轉率達到或高於 99 。若維保設備在1 個維保年度內低於此運轉率時，乙方將按每降低 1 免收維保服務費 1 。設備運轉率 365 天 x 24 小時 – 停運時間 x 100365 天 x 24 小時停運時間只包括由於乙方維保原因導致的設備停用時間。
4.7 乙方應針對合同設備的正確使用以及故障的判斷和簡單處理對業主和甲方相關人員進行培訓，以便共同配合做好合同設備的維修保養。5. 服務期限本合同提供服務的期限為壹年，從 xx 年 xx 月 xx 日到 xx 年xx 月 xx 日止。
6. 雙方責任6.1 乙方應當具備國家有關規定的水泵維護保養資質，且具有經營水泵維護保養業務的範圍。乙方指派的工作人員應當按照國家有關規定具備水泵維護保養資質。
6.2 甲方應為乙方在不違反國家規定和業主管理規定的情況下，提供進行例行保養或緊急修理服務所必要場所的方便。在例行保養或緊急修理服務期間，乙方須按照國家規定做好安全預防措施，如設置現場安全警示、用於確保安全的技術措施、維護保養作業人員的作業安全措施等。由於乙方未做好安全預防措施所造成的事故，由乙方承擔全部責任。
6.3 乙方應掌握所服務設備的準確信息。當出現不滿足設備運行的條件時，乙方有及時書面告知甲方的義務，並提出整改建議。6.4 在乙方對其服務內容進行服務的過程中，如發現部分機件損壞或失效需要更換時，應及時書面告知甲方，在徵得甲方同意後實施更換，被更換零部件的材料費由乙方承擔。乙方提供的零部件應為設備原製造廠出品的原廠合格配件。乙方經努力仍無法採購到原廠配件的，經業主和甲方同意，乙方可以採購其它品牌的同型號配件，但應保證該配件的質量、性能、技術參數等不低於原廠配件。
6.5 甲方負責合同設備日常管理工作。乙方負責做好保養工作書面記錄，由維護保養工作人員和甲方授權人員共同簽字確認。保養工作記錄內容應當包括設備的名稱、維護保養單位名稱、使用單位名稱、設備型號和額定功率等技術參數、維護保養項目、維護保養日期、配件更換記錄、使用建議等。
6.6 乙方對維護保養的設備的使用性能負責，在維護保養過程中嚴格執行技術規範要求，保證設備的性能符合相關技術標準要求。在維保期間，乙方應對設備可能存在的故障隱患作出評估，並進行恰當的預防性處理，以保證設備的安全運行。若故障隱患超出維護保養範圍的，應及時書面通知甲方，並提出消除隱患建議。
6.7 由於乙方維保不當所造成的損失，由乙方承擔全部責任。
7. 合同的生效、變更與終止
7.1 本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
7.2 若雙方在本合同有效期內就本合同有關事項提出變更，需另行簽訂變更協議。
7.3 當出現下列任一情形時，乙方有權終止合同。①若甲方未按本合同之規定期限付款，且未按催告函中規定的付款期限付款，乙方有權終止履行本合同，且暫時免除保養責任。②未經乙方同意已有非乙方雇員或非乙方授權人員對設備進行過維修且使設備狀態變化或受損時。但乙方無正當理由停止服務、無法勝任維修項目的除外。
7.4 乙方履行義務不符合國家有關水泵維護保養的規定或者合同約定，甲方可隨時以書面形式通知乙方解除合同，並不免除乙方賠償損失的責任。
7.5 在雙方均無違約的情況下，雙方不能協商一致解除合同的，任何一方可以提前 2 個月書面通知對方解除合同，雙方按合同履行期限結清款項。
7.6 本合同如有未盡事項，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
7.7 本合同一式六份，甲、乙雙方各執二份，業主備案二份。
發包方（甲方）：廣州幸運星集團有限公司
承包方（乙方）：廣東xx設集團有限公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條 工程項目
（一） 工程名稱：廣州幸運星集團有限公司有限公司20xx年年度零星維修工程
（二） 工程地點：廣州市
（三） 承包範圍：按甲方要求施工內容
（四） 乙方分包工程：不得分包。
（五） 承包方式：乙方以包工、包料、包質量、包工期的方式承包，工程造價根據乙方提供並經甲方審核通過的工程報價及實際工程量計算。
第二條 工程造價人民幣（年度暫定）：伍拾萬元整（￥500000.00元）。
第三條 工程結算：按每月的實際工程量開發票結算。（開具的發票應是南沙地稅的工
程發票）
第四條 工期
（一） 自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。每一單項工程的開竣工日期，由雙方現場管理代表按實確定。
（二） 單項工程開工前3天，在具備施工條件下向甲方發出開工通知書，在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可後調整，以此確定竣工日期。
第五條 工程質量標準和保修期
（一） 工程質量標準按國家現行施工驗收規範，以及按建設單位施工圖紙中的有關規定執行。
（二） 工程保修按建設部有關規定執行，建築裝修工程保修期為一年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第六條 材料設備供應
（一） 工程所需材料設備：全部材料及設備由乙方自行採購至施工場地。
（二） 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由採購方承擔。
第七條 工程款支付
（一） 甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：交通銀行體育東支行，賬號：。
（二） 工程價款支付方式：單項工程單獨付款，甲方在乙方完成每一單項工程，並通過驗收交付使用後7天內，一次性支付該單項工程款。
第八條 雙方責任
（一） 甲方責任：1、辦理施工報建、臨時場地、臨時道路等報批手續；2、開工前7天前完成由甲乙雙方和設計方參加的施工圖會審；3、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的2天內會同設計方進行處理並簽證；4、委派 1人 為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜；5、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應採取措施
彌補或減少損失，同時經有關部門審定後賠償由此而造成的乙方的損失；6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算；7、在竣工驗收後的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
（二） 乙方責任：1、收圖後，按施工安全規範做好施工質量、安全管理，物件堆放整齊，道路暢通，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門；2、委派 為現場管理代表，須持有與工程項目相適應得資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題；3、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時應立即以書面通知甲方；4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器械損失等均由乙方承擔；5、對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修；6、工程竣工後做好場地清理（包括建築物周圍2米內的余泥及其他堆積物，臨時的生產和生活設施拆除），並將門窗、玻璃、地面清掃乾淨。
第八條 工程驗收
（一） 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家發布的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。
（二） 隱蔽工程在乙方自檢後通知甲方檢查。甲方接通知後2天內到場驗收，經檢驗合格符合設計要求時，由雙方簽字後方可進行下一工序的施工。
（三） 工程竣工前3天，由乙方通知甲方驗收，並在竣工後7天內驗收完畢。工程經檢驗後，如驗收合格，按合同規定的'日期為竣工日期，驗收不合格需返修的，按實際逾期天數順延工期。工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運用，視為合格，由此而發生的損失或其他問題，由甲方負責。
第九條 其他約定條款
第十條 爭議解決方式
發生爭議時雙方應協商調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁。
本合同共四份，雙方各執二份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人：代理人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
日期：20 年 月 日 日期：20年 月 日
甲方：
乙方：
我公司辦公場所因工作需要對部份樓層進行整修及牆面刷新工作，現辦公室決定委託 楊和平(以下簡稱乙方)對該項目進行作業，現就該工程質量及施工安全簽訂合作協議如下：
一：經甲乙雙方協商，確定該工程以包工包料的方式，承包給乙方施工，施工期間發生的一切費用(債權、債務等)均由乙方承擔。
二：乙方須按要求按質量使用材料進行施工，並負責清理施工產生的垃圾外運工作，甲方不單獨進行費用核算，所施工項目一年內如有任何質量問題均予以免費保修。工程完工後，由雙方對施工項目進行驗收，按工程決算書進行結算。
三：乙方應嚴格按照操作規程施工，確保工程質量。施工期間，必須要求其僱傭的工人注意用水、用電安全，以防意外事故發生。
四：施工期間，乙方須嚴把安全關，以確保第三者及施工人員的生命財產安全，如有因此而造成各方的損失，不論任何原因發生的，甲方均不負責賠償。一切法律責任及相關的賠償義務，均由乙方承擔。
五：自該協議簽訂即日起乙方開始施工，並確保30天內完工。如遇特殊天氣，影響施工進度，經甲方同意後，可適當順延。
六：乙方施工完成，經甲方驗收合格後，由乙方出具稅務發票及賬號，甲方負責轉賬付款。
以上條款以經過甲、乙雙方確認無誤，簽章後正式生效。
甲方簽章： 乙方簽章：
20xx年－月－日
甲方：
乙方：汕頭市澄海區泰華建築工程有限公司
為完善學校教學設施，甲方同意將維修業務承包給乙方施工，為明確雙方責任，按照《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》精神，結合本工程的實際情況，經雙方協商同意，特確立如下合同，供雙方共同遵守。
一、工程名稱、地點及內容
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式
1、乙方擔任本項目施工，按照以上規定的內容完成，直至竣工驗收，交付使用。
2、本項目由乙方採取包工、包料、包施工措施費的方式承包施工，乙方為完成本項目所需的工具、用具消耗材料、施工安全措施費等一切費用均在乙方承包範圍。
3、乙方對所需承包的項目包質量、包安全。
三、合同費用及結算
本項目總造價 元，項目結算按乙方實際完成經甲方驗收確認辦理竣工結算。
四、甲方責任：
1、提供施工作業面供乙方施工使用。
2、在乙方每道施工工序完成後負責及時驗收簽證。
五、乙方責任
1、乙方在施工中應執行國家頒發的現行施工及驗收技術規範，質量評定標準，安全生產操作規程，做到文明生產，安全施工。
2、乙方施工人員必須持證上崗，並做好施工人員的安全及施工設備的安全管理工作，遵守勞動安全生產制度。
六、付款方式：
項目完成經甲方驗收，竣工結算，款項匯入乙方帳戶。
七、其它：
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
2、本合同自甲乙方代表簽字、蓋章後生效。
甲方：澄海港頭小學乙方：汕頭市澄海區泰華
工程有限公司
代表簽字： 代表簽字：
甲 方：
乙 方：
甲方原有的電視監控系統工程項目，已經運行多年，維護期早已界滿。為加強加油站的安全管理，保證監控系統設備的良好運行和使用，經雙方友好協商，簽訂本合同。
一、服務項目的地址：
二、服務範圍：
（一）系統中設備的故障排除；
（二）系統中設備損壞後的維修和更換；
（三）系統線纜檢查和維護；
（四）系統改造和升級的建議；
（五）用戶操作人員的培訓；
三、結算方式：
對於需要更換或維修的器材將根據實際器材價格和維修費由甲方承擔，費用當即結算；
四、甲方的責任與義務 ：
（一）在系統發生故障後即時通知乙方，並詳細、真實地報告故障情況、時間、故障前的運行情況；
（二）在乙方實施服務過程中，甲方應與乙方積極配合併提供方便；
（三）甲方應嚴格按照協議進行結算。
五、乙方的責任和義務：
（一）乙方應在接到故障通知後的四十八小時內到達現場，檢查並排除故障；
（二）確係設備損壞等原因無法完全恢復的，應將系統故障降至最低，同時寫出書面的維修報告，確定解決辦法和最後期限；
（三）服務過程中，乙方應隨時接受甲方的監督；
（四）服務過程中，乙方應遵守甲方單位的有關規定；
六、違約與終止：
（一）乙方不能按照協議提供及時的服務，甲方有權終止協議。
（三）甲方不能按照協議結算，乙方有權終止協議；
（四）由於雙方不可抗拒的自然因素而造成的違約，需雙方協商解決，並有備忘錄備查；
七、其它：
（一）本合同未盡事宜雙方本著互利互惠的原則協商解決；
（二）本合同一式兩份，具有同等效力，自簽定之日生效。
甲 方： 乙 方：
簽 字： 簽 字：
蓋 章： 蓋 章：
聯繫電話： 聯繫電話：
協議簽定時間： 年 月 日
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1、裝修施工地點：_____________________________________________
2、工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3、本項工程預計費用 元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1、甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》GB50210-20xx及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》GB50327-20xx並參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2、由於乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，並辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
2、未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1、 工程款付款方式：
布管驗收合格後支付工錢的50%,水電完工後支付30%,整體竣工驗收合格後支付20%
2、 乙方承包內容：
1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)、水電施工的穿牆、打孔、切割
4)、開關面板安裝
5)、小五金、馬桶、的安裝
6)、後期燈具的安裝
3、工程結算方式：
按實結算：
總價結算：20元/平米(套內面積)
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。
第六條 糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第七條 合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 10 %支付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第八條、其它約定：
1、雙方同意由第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)進行協商工作。
在未經第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5、保修期內由於乙方
的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條 附則
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(二)本合同簽訂後工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字： 乙方簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方:
甲方為了更好地開展及完成辦公室工作，並經總經辦核價後確認在乙方採購印表機1台。經甲乙雙方協商達成如下協議：
一、 合同標的總金額（大寫人民幣）：
二、付款方式
甲方驗收合格後，乙方出具正規收據，甲方在乙方出具收據時完成支付。
三、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間：
2、交貨地點：乙方負責將貨物運輸到甲方公司辦公室；
3、乙方將合同設備運至指定地點並負責安裝調試再交由甲方使用 。
四、維護保養期限
1．乙方承擔購機付款之日後一年內的免費上門檢測、維修及零配件的免費更換。印表機出現故障時，乙方應派專人上門服務。
2．乙方提供整機的1年維護保養時間，以保證甲方所購印表機的正常工作。
3. 曬鼓一年內出現故障由乙方負責免費保修或更換；超出一年後曬鼓出現故障由乙方協調維修。
五、甲方責任
1．甲方應指派專人與乙方進行經常性溝通，以便乙方履行本合同義務；
2．乙方到現場維護保養時，甲方應負責提供方便條件，以便乙方履行本合同義務；
3．甲方機器的使用地點有所變動時，應及時通知乙方，雙方可根據實際情況重新協議；
六、乙方責任
1．乙方保證提供給甲方的產品的品質；
2．乙方負責維護和保養的印表機能保證甲方日常工作運行正常，並且每年不得少於12次的上門維護；
3．印表機出現了突發故障時，乙方必須在甲方通知維修後半小時內給予回復，當日內給予解決；如不能兩個工作日內解決，乙方提供給甲方任一型號的印表機備用。
4．乙方因使用非廠指定合格之產品或委託非甲方授權維修人員對甲方所保養之機器中的任
何一台機器進行維修處理，所造成的故障或損壞由乙方承擔；
5．如甲方對所購印表機屬於人為故意損壞，乙方不承擔責任。
五、違約責任
1．乙方應認真對甲方保養範圍內的印表機進行維護工作；
2．由於乙方響應不及時或違反了本協議的有關規定，未盡乙方之責任，使甲方印表機無法正常使用，甲方有權將維護期限延長一個月；
七、爭議的解決方式
本協議在履行中如發生爭議，雙方共同協商，另行訂立書面文件作為本協議的協議，補充協議具有同等法律效力。
八、保修期過後甲乙雙方責任
甲方可選擇對機器的單次或年保方式維修。
九、合同一式兩份，雙方各執一份，簽字生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(註：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱「不可抗力」是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關係。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的維修合同8篇，歡迎閱讀與收藏。
維修合同 篇1
委託方(甲方)： 承攬方(乙方)：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真：郵編： 郵編：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號：甲方蓋章： 乙方蓋章：甲方法定代表人： 乙方法定代表人：委託代理人簽字： 委託代理人簽字：日期： 日期：
依據(中華人民共和國合同法)的有關規定，甲方委託乙方對xxx(以下簡稱業主)在 xx 市 xx 路 xx 號地下室泵房內的水泵設備進行維修保養服務，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本合同並遵照執行。
1. 服務項目：水泵設備維修保養。
2. 水泵類型、數量及服務費用水泵類型 服務項目 數量(台) 年維保費用 備註30kw 消防泵 2 台 ￥0.00 元45kw 噴淋泵 2 台 ￥0.00 元1.1kw 消防增壓泵 2 台 ￥0.00 元1.1kw 噴淋增壓泵 2 台 ￥0.00 元5.5kw 變頻控制生活泵 2 台 ￥0.00 元本合同費用總金額(大寫)：所有服務範圍包含水泵，水泵電氣控制櫃(含變頻器)以及成套中的儀表、保護裝置、氣壓罐等。基中與水泵相連接進、出口閥門，乙方負責維修，保養；因閥門質量無法維修需更換的，則由甲方負責。
3. 付款方式
3.1 合同簽訂開始服務後五個工作日內甲方支付給乙方本合同費用總金額的 90％，計人民幣(大寫)：。
3.2 合同到期時合同設備經業主和甲方共同確認無故障，處於正常運行狀態的，甲方在合同到期後五個工作日內一次性付清合同費用總金額的另 10％，計人民幣(大寫)：。
3.3 乙方承諾已充分了解了合同設備和現場情況，在合同履約過程中，乙方不會提出任何形式的加價或索賠的要求。
4. 服務內容
4.1 日常維護：乙方派出維保專業人員對上述設備提供至少每60 天 1 次的例行保養工作，其中包括對設備機件的安全及功能清潔、調整、檢查及潤滑加油，設置、調整操作等以使設備正常運行。每 180 天一次對設備除銹、油漆，對儀表進行計量檢定，保證二次供水正常，泵房整潔。對維保設備的安全性能負責。(設備正常是指包括但不限於以下內容：各固定連接部位不應有鬆動；各運動部件運轉應正常，不得有異常聲響和摩擦現象；附屬系統的運轉應正常；管道連接應牢固無滲漏；軸承的溫度應符合設備技術文件的規定；各潤滑點的潤滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應符合設備技術文件的規定；潤滑油不得有滲漏和霧狀噴油現象；泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表均應靈敏、正確、可靠；機械密封(或填料密封)的泄漏量應符合設備技術文件的規定，且溫升應正常。)
4.2 保養內容：按國家相關水泵維修保養規範進行。保養後的水泵應達到但不限於以下標準：① 原製造廠家的產品企業標準；② 其它現行有效的相關通用標準。
4.3 乙方應協助業主通過消防年檢，負責整改本合同範圍的各項內容。
4.4 乙方提供的常規維護保養工作一般在非公休假日的正常工作時間內進行。4.5 乙方提供全日 24 小時緊急修理服務，甲方發現維保設備發生故障或有不正常運行現象，撥打 xxxxxxxx 應急電話通知乙方從速派遣稱職人員處理，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在4 個小時內到達現場處理故障。若故障造成業主停水的，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在 3 小時內到達現場處理故障。4.6 乙方保證維保設備運轉率達到或高於 99 。若維保設備在1 個維保年度內低於此運轉率時，乙方將按每降低 1 免收維保服務費 1 。設備運轉率 365 天 x 24 小時 – 停運時間 x 100365 天 x 24 小時停運時間只包括由於乙方維保原因導致的設備停用時間。
4.7 乙方應針對合同設備的正確使用以及故障的判斷和簡單處理對業主和甲方相關人員進行培訓，以便共同配合做好合同設備的維修保養。5. 服務期限本合同提供服務的期限為壹年，從 xx 年 xx 月 xx 日到 xx 年xx 月 xx 日止。
6. 雙方責任6.1 乙方應當具備國家有關規定的水泵維護保養資質，且具有經營水泵維護保養業務的範圍。乙方指派的工作人員應當按照國家有關規定具備水泵維護保養資質。
6.2 甲方應為乙方在不違反國家規定和業主管理規定的情況下，提供進行例行保養或緊急修理服務所必要場所的方便。在例行保養或緊急修理服務期間，乙方須按照國家規定做好安全預防措施，如設置現場安全警示、用於確保安全的技術措施、維護保養作業人員的作業安全措施等。由於乙方未做好安全預防措施所造成的事故，由乙方承擔全部責任。
6.3 乙方應掌握所服務設備的準確信息。當出現不滿足設備運行的條件時，乙方有及時書面告知甲方的義務，並提出整改建議。6.4 在乙方對其服務內容進行服務的過程中，如發現部分機件損壞或失效需要更換時，應及時書面告知甲方，在徵得甲方同意後實施更換，被更換零部件的材料費由乙方承擔。乙方提供的零部件應為設備原製造廠出品的原廠合格配件。乙方經努力仍無法採購到原廠配件的，經業主和甲方同意，乙方可以採購其它品牌的同型號配件，但應保證該配件的質量、性能、技術參數等不低於原廠配件。
6.5 甲方負責合同設備日常管理工作。乙方負責做好保養工作書面記錄，由維護保養工作人員和甲方授權人員共同簽字確認。保養工作記錄內容應當包括設備的名稱、維護保養單位名稱、使用單位名稱、設備型號和額定功率等技術參數、維護保養項目、維護保養日期、配件更換記錄、使用建議等。
6.6 乙方對維護保養的設備的使用性能負責，在維護保養過程中嚴格執行技術規範要求，保證設備的性能符合相關技術標準要求。在維保期間，乙方應對設備可能存在的故障隱患作出評估，並進行恰當的預防性處理，以保證設備的安全運行。若故障隱患超出維護保養範圍的，應及時書面通知甲方，並提出消除隱患建議。
6.7 由於乙方維保不當所造成的損失，由乙方承擔全部責任。
7. 合同的生效、變更與終止
7.1 本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
7.2 若雙方在本合同有效期內就本合同有關事項提出變更，需另行簽訂變更協議。
7.3 當出現下列任一情形時，乙方有權終止合同。①若甲方未按本合同之規定期限付款，且未按催告函中規定的付款期限付款，乙方有權終止履行本合同，且暫時免除保養責任。②未經乙方同意已有非乙方雇員或非乙方授權人員對設備進行過維修且使設備狀態變化或受損時。但乙方無正當理由停止服務、無法勝任維修項目的除外。
7.4 乙方履行義務不符合國家有關水泵維護保養的規定或者合同約定，甲方可隨時以書面形式通知乙方解除合同，並不免除乙方賠償損失的責任。
7.5 在雙方均無違約的情況下，雙方不能協商一致解除合同的，任何一方可以提前 2 個月書面通知對方解除合同，雙方按合同履行期限結清款項。
7.6 本合同如有未盡事項，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
7.7 本合同一式六份，甲、乙雙方各執二份，業主備案二份。
維修合同 篇2
發包方（甲方）：廣州幸運星集團有限公司
承包方（乙方）：廣東xx設集團有限公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條 工程項目
（一） 工程名稱：廣州幸運星集團有限公司有限公司20xx年年度零星維修工程
（二） 工程地點：廣州市
（三） 承包範圍：按甲方要求施工內容
（四） 乙方分包工程：不得分包。
（五） 承包方式：乙方以包工、包料、包質量、包工期的方式承包，工程造價根據乙方提供並經甲方審核通過的工程報價及實際工程量計算。
第二條 工程造價人民幣（年度暫定）：伍拾萬元整（￥500000.00元）。
第三條 工程結算：按每月的實際工程量開發票結算。（開具的發票應是南沙地稅的工
程發票）
第四條 工期
（一） 自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。每一單項工程的開竣工日期，由雙方現場管理代表按實確定。
（二） 單項工程開工前3天，在具備施工條件下向甲方發出開工通知書，在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可後調整，以此確定竣工日期。
第五條 工程質量標準和保修期
（一） 工程質量標準按國家現行施工驗收規範，以及按建設單位施工圖紙中的有關規定執行。
（二） 工程保修按建設部有關規定執行，建築裝修工程保修期為一年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第六條 材料設備供應
（一） 工程所需材料設備：全部材料及設備由乙方自行採購至施工場地。
（二） 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由採購方承擔。
第七條 工程款支付
（一） 甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：交通銀行體育東支行，賬號：。
（二） 工程價款支付方式：單項工程單獨付款，甲方在乙方完成每一單項工程，並通過驗收交付使用後7天內，一次性支付該單項工程款。
第八條 雙方責任
（一） 甲方責任：1、辦理施工報建、臨時場地、臨時道路等報批手續；2、開工前7天前完成由甲乙雙方和設計方參加的施工圖會審；3、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的2天內會同設計方進行處理並簽證；4、委派 1人 為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜；5、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應採取措施
彌補或減少損失，同時經有關部門審定後賠償由此而造成的乙方的損失；6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算；7、在竣工驗收後的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
（二） 乙方責任：1、收圖後，按施工安全規範做好施工質量、安全管理，物件堆放整齊，道路暢通，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門；2、委派 為現場管理代表，須持有與工程項目相適應得資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題；3、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時應立即以書面通知甲方；4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器械損失等均由乙方承擔；5、對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修；6、工程竣工後做好場地清理（包括建築物周圍2米內的余泥及其他堆積物，臨時的生產和生活設施拆除），並將門窗、玻璃、地面清掃乾淨。
第八條 工程驗收
（一） 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家發布的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。
（二） 隱蔽工程在乙方自檢後通知甲方檢查。甲方接通知後2天內到場驗收，經檢驗合格符合設計要求時，由雙方簽字後方可進行下一工序的施工。
（三） 工程竣工前3天，由乙方通知甲方驗收，並在竣工後7天內驗收完畢。工程經檢驗後，如驗收合格，按合同規定的'日期為竣工日期，驗收不合格需返修的，按實際逾期天數順延工期。工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運用，視為合格，由此而發生的損失或其他問題，由甲方負責。
第九條 其他約定條款
第十條 爭議解決方式
發生爭議時雙方應協商調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁。
本合同共四份，雙方各執二份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人：代理人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
日期：20 年 月 日 日期：20年 月 日
維修合同 篇3
甲方：
乙方：
我公司辦公場所因工作需要對部份樓層進行整修及牆面刷新工作，現辦公室決定委託 楊和平(以下簡稱乙方)對該項目進行作業，現就該工程質量及施工安全簽訂合作協議如下：
一：經甲乙雙方協商，確定該工程以包工包料的方式，承包給乙方施工，施工期間發生的一切費用(債權、債務等)均由乙方承擔。
二：乙方須按要求按質量使用材料進行施工，並負責清理施工產生的垃圾外運工作，甲方不單獨進行費用核算，所施工項目一年內如有任何質量問題均予以免費保修。工程完工後，由雙方對施工項目進行驗收，按工程決算書進行結算。
三：乙方應嚴格按照操作規程施工，確保工程質量。施工期間，必須要求其僱傭的工人注意用水、用電安全，以防意外事故發生。
四：施工期間，乙方須嚴把安全關，以確保第三者及施工人員的生命財產安全，如有因此而造成各方的損失，不論任何原因發生的，甲方均不負責賠償。一切法律責任及相關的賠償義務，均由乙方承擔。
五：自該協議簽訂即日起乙方開始施工，並確保30天內完工。如遇特殊天氣，影響施工進度，經甲方同意後，可適當順延。
六：乙方施工完成，經甲方驗收合格後，由乙方出具稅務發票及賬號，甲方負責轉賬付款。
以上條款以經過甲、乙雙方確認無誤，簽章後正式生效。
甲方簽章： 乙方簽章：
20xx年－月－日
維修合同 篇4
甲方：
乙方：汕頭市澄海區泰華建築工程有限公司
為完善學校教學設施，甲方同意將維修業務承包給乙方施工，為明確雙方責任，按照《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》精神，結合本工程的實際情況，經雙方協商同意，特確立如下合同，供雙方共同遵守。
一、工程名稱、地點及內容
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式
1、乙方擔任本項目施工，按照以上規定的內容完成，直至竣工驗收，交付使用。
2、本項目由乙方採取包工、包料、包施工措施費的方式承包施工，乙方為完成本項目所需的工具、用具消耗材料、施工安全措施費等一切費用均在乙方承包範圍。
3、乙方對所需承包的項目包質量、包安全。
三、合同費用及結算
本項目總造價 元，項目結算按乙方實際完成經甲方驗收確認辦理竣工結算。
四、甲方責任：
1、提供施工作業面供乙方施工使用。
2、在乙方每道施工工序完成後負責及時驗收簽證。
五、乙方責任
1、乙方在施工中應執行國家頒發的現行施工及驗收技術規範，質量評定標準，安全生產操作規程，做到文明生產，安全施工。
2、乙方施工人員必須持證上崗，並做好施工人員的安全及施工設備的安全管理工作，遵守勞動安全生產制度。
六、付款方式：
項目完成經甲方驗收，竣工結算，款項匯入乙方帳戶。
七、其它：
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
2、本合同自甲乙方代表簽字、蓋章後生效。
甲方：澄海港頭小學乙方：汕頭市澄海區泰華
工程有限公司
代表簽字： 代表簽字：
維修合同 篇5
甲 方：
乙 方：
甲方原有的電視監控系統工程項目，已經運行多年，維護期早已界滿。為加強加油站的安全管理，保證監控系統設備的良好運行和使用，經雙方友好協商，簽訂本合同。
一、服務項目的地址：
二、服務範圍：
（一）系統中設備的故障排除；
（二）系統中設備損壞後的維修和更換；
（三）系統線纜檢查和維護；
（四）系統改造和升級的建議；
（五）用戶操作人員的培訓；
三、結算方式：
對於需要更換或維修的器材將根據實際器材價格和維修費由甲方承擔，費用當即結算；
四、甲方的責任與義務 ：
（一）在系統發生故障後即時通知乙方，並詳細、真實地報告故障情況、時間、故障前的運行情況；
（二）在乙方實施服務過程中，甲方應與乙方積極配合併提供方便；
（三）甲方應嚴格按照協議進行結算。
五、乙方的責任和義務：
（一）乙方應在接到故障通知後的四十八小時內到達現場，檢查並排除故障；
（二）確係設備損壞等原因無法完全恢復的，應將系統故障降至最低，同時寫出書面的維修報告，確定解決辦法和最後期限；
（三）服務過程中，乙方應隨時接受甲方的監督；
（四）服務過程中，乙方應遵守甲方單位的有關規定；
六、違約與終止：
（一）乙方不能按照協議提供及時的服務，甲方有權終止協議。
（三）甲方不能按照協議結算，乙方有權終止協議；
（四）由於雙方不可抗拒的自然因素而造成的違約，需雙方協商解決，並有備忘錄備查；
七、其它：
（一）本合同未盡事宜雙方本著互利互惠的原則協商解決；
（二）本合同一式兩份，具有同等效力，自簽定之日生效。
甲 方： 乙 方：
簽 字： 簽 字：
蓋 章： 蓋 章：
聯繫電話： 聯繫電話：
協議簽定時間： 年 月 日
維修合同 篇6
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1、裝修施工地點：_____________________________________________
2、工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3、本項工程預計費用 元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1、甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》GB50210-20xx及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》GB50327-20xx並參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2、由於乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，並辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
2、未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1、 工程款付款方式：
布管驗收合格後支付工錢的50%,水電完工後支付30%,整體竣工驗收合格後支付20%
2、 乙方承包內容：
1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)、水電施工的穿牆、打孔、切割
4)、開關面板安裝
5)、小五金、馬桶、的安裝
6)、後期燈具的安裝
3、工程結算方式：
按實結算：
總價結算：20元/平米(套內面積)
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。
第六條 糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第七條 合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 10 %支付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第八條、其它約定：
1、雙方同意由第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)進行協商工作。
在未經第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5、保修期內由於乙方
的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條 附則
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(二)本合同簽訂後工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字： 乙方簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
維修合同 篇7
甲方：
乙方:
甲方為了更好地開展及完成辦公室工作，並經總經辦核價後確認在乙方採購印表機1台。經甲乙雙方協商達成如下協議：
一、 合同標的總金額（大寫人民幣）：
二、付款方式
甲方驗收合格後，乙方出具正規收據，甲方在乙方出具收據時完成支付。
三、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間：
2、交貨地點：乙方負責將貨物運輸到甲方公司辦公室；
3、乙方將合同設備運至指定地點並負責安裝調試再交由甲方使用 。
四、維護保養期限
1．乙方承擔購機付款之日後一年內的免費上門檢測、維修及零配件的免費更換。印表機出現故障時，乙方應派專人上門服務。
2．乙方提供整機的1年維護保養時間，以保證甲方所購印表機的正常工作。
3. 曬鼓一年內出現故障由乙方負責免費保修或更換；超出一年後曬鼓出現故障由乙方協調維修。
五、甲方責任
1．甲方應指派專人與乙方進行經常性溝通，以便乙方履行本合同義務；
2．乙方到現場維護保養時，甲方應負責提供方便條件，以便乙方履行本合同義務；
3．甲方機器的使用地點有所變動時，應及時通知乙方，雙方可根據實際情況重新協議；
六、乙方責任
1．乙方保證提供給甲方的產品的品質；
2．乙方負責維護和保養的印表機能保證甲方日常工作運行正常，並且每年不得少於12次的上門維護；
3．印表機出現了突發故障時，乙方必須在甲方通知維修後半小時內給予回復，當日內給予解決；如不能兩個工作日內解決，乙方提供給甲方任一型號的印表機備用。
4．乙方因使用非廠指定合格之產品或委託非甲方授權維修人員對甲方所保養之機器中的任
何一台機器進行維修處理，所造成的故障或損壞由乙方承擔；
5．如甲方對所購印表機屬於人為故意損壞，乙方不承擔責任。
五、違約責任
1．乙方應認真對甲方保養範圍內的印表機進行維護工作；
2．由於乙方響應不及時或違反了本協議的有關規定，未盡乙方之責任，使甲方印表機無法正常使用，甲方有權將維護期限延長一個月；
七、爭議的解決方式
本協議在履行中如發生爭議，雙方共同協商，另行訂立書面文件作為本協議的協議，補充協議具有同等法律效力。
八、保修期過後甲乙雙方責任
甲方可選擇對機器的單次或年保方式維修。
九、合同一式兩份，雙方各執一份，簽字生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
維修合同 篇8
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(註：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱「不可抗力」是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
收藏