關於工程居間合同範文集錦9篇
在當今不斷發展的世界，合同出現的次數越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編收集整理的工程居間合同9篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
甲方(委託方)：大連錫安山光大建築工程有限公司
乙方(居間方)：牟明 郭曉霞 張永經 付余家
甲方因業務需要工程項目，而乙方具備工程相關信息。現雙方就甲方委託乙方介紹工程相關項目信息，在自願平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委託乙方介紹瀋陽市保稅區大連海關項目工程項目，並儘可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業主方)簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法
1、居間費按工程總造價3.5％計取，詳見建築施工合同。
2、居間報酬支付方法：甲方在工程預付款35%到帳後三個工作日內，需一次性向乙方支付居間報酬，投資建設總額的3.5%，如在預付款到帳後三個工作日乙方沒有收到居間報酬，則視甲方違約，可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬，居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項
1、甲方與業主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中，可向業主方(第三方)表明其為 甲方居間人，並向甲方介紹該項目相關情況，由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委託項目事項，即按合同法第一條規定提
供該項目的真實信息，並與甲方與第三方(業主方)簽署合同或協議提供聯繫、協助、撮合服務，但確定權在甲方，乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委託事項，甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬，甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方，乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的，甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務，甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、餘下工程合同，均由乙方協調，撮合續簽合同，甲方不得單方面與業主方續簽合同，如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時，業績歸乙方，居間報酬按本合同標準執行，如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同，視為甲方違約，一經核實，甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、甲方支付居間報酬，本著合法、安全、有效的方式，以現金打到的賬號：
牟 明 賬號：4367 4212 7158 0057 047中國建設銀行 郭曉霞 帳號：6222 0205 0400 4845 401中國工商銀行 張永經 帳號：6222 0806 0500 0184 468中國工商銀行 付余家 帳號：6227 0742 6033 9857 中國建設銀行
甲方如在指定的期限內不能兌現，則視為違約，乙方有權要求甲
方支付30％的違約金，同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
8、本合同如發生糾紛，雙方首先協商解決，協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
9、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。
10、本合同一式五份，甲方執一份，乙方執四份，雙方簽字蓋章或按手印後生效。
甲方代表
身份證
乙方代表
身份證
年 月 日
發包方（以下簡稱甲方）
姓名：
聯繫電話：
承包方（以下簡稱乙方）
姓名：
聯繫電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程，（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
一、工程概況：
1、工程地點：
2、經甲乙雙方協商，採取乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料的承包方式；
3、工程期限天
開工日期年月日
竣工日期年月日
4、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）金額大寫：（詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單）
二、甲方工作：
1、開工前搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係；
4、如果需要拆除原建築的非重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相關的審批手續。
三、乙方工作：
1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防為規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工作：
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
四、工程變更：
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
五、工程款支付方式：
雙方約定按以下方式支付工程款：合同簽訂後，甲方向乙方支付工程款元（工程總造價的65%）；工期過半後，甲方向乙方支付工程款元（工程總造價的30%）工程結束、雙方驗收合格後，甲方向乙方支付工程款元（工程總造價的5%）；
六、其他：
1、因工程施工產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到物業公司指定的地點，不負責外運。如需外運，費用單計。
2、施工期間，甲方將屋門鑰匙把，交給乙方施工隊負責人負責保管，工程竣工驗收後，歸還甲方。
3、施工期間，乙方嚴格按照物業公司規定的工作時間施工；
七、保修期：
1、本工程保修期一年，自竣工驗收之日起計算；
2、保修期內由於乙方施工不當造成質量的問題，乙方無條件地進行維修；
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，乙方可酌情收費進行修理；
八、附則：
1、本合同經甲、乙雙方簽字後生效；
2、本合同簽訂後工程不得轉包；
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份；
4、本合同履行完後自動終止；
甲方（簽字）：
年月日
乙方（簽字）
年月日
合同編號：________________
委託人：__________________
簽訂地點：_______________
居間人：__________________
簽訂時間：___年___月___日
第一條委託事項及具體要求：_____________________________。
第二條居間期限：從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限：居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者（大寫）___元。委託人應在合同成立後的___日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔：居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委託人應向居間人支付必要費用（大寫）___元。
第五條本合同解除的條件1、當事人就解除合同協商一致；2、因不可抗力致使不能實現合同目的；3、在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在合理期限內仍未履行；5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委託人的違約責任：____________________________________________________________________________________
第七條居間人的違約責任：_____________________________________________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：（一）提交____________仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：___________________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委託人（章）：居間人（章）：鑒（公）證意見：_________
居民身份證號碼：_________居民身份證號碼：_________經辦人：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
電話：__________________電話：__________________
開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________鑒（公）證機關（章）賬號：__________________
甲方（委託人）：
住所地：
甲方法定代表人：職務：
甲方法定代表人身份證號碼：
聯繫電話：
乙方（居間人）：
住所地：
聯繫電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就甘肅省高樓山隧道工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、「居間成功」是指完成本條所列的委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目高樓山隧道總長約伍千多米，每米捌萬壹仟元，項目居間費用甲方支付乙方金總壹仟陸佰萬元整。甲方施工時碰到金礦甲方得20%，剩餘的與甲方無關由乙方支配。
2、居間成功後，甲方簽訂合約成功首付壹佰萬元整，設備進場支付捌佰萬元整，開工支付叄佰萬元整，剩下的開工兩個月內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付居間報酬。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、違約責任
居間成功後，如果甲方未按本合同第四條的約定及時全額向乙方支付居間報酬，則甲方除應立即全額付清該居間報酬外，還應從逾期之日起每日按拖欠金額的5%向乙方支付逾期付款違約金。
八、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、爭議解決方式
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，各方應友好協商解決；協商不能解決的，乙方所在地法院，即甘肅人民法院起訴（或任何一方可向有管轄權的人民法院起訴）。
十、其他事項
1、本合同經甲、乙雙方簽字或者蓋章後生效。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
合同簽訂地：
合同簽訂日：
甲方：（蓋章）：乙方：
法定代表人或委託代理人：
甲方（委託人）：
乙方（居間人）：
甲乙雙方本著優勢互補、互惠互利的宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的發包方直接洽談，為甲方提供諮詢、建議，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與發包方簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、「居間成功」是指甲方與發包方簽訂書面的工程施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、發包方供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，夠成為甲方與發包方所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。
5、乙方在甲方與發包方進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與發包方的關係。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和發包方進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和發包方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的`權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總額的%。
2、首次付款時間為工程施工合同簽訂後日，甲方付給乙方居間費用總額的%；甲方收到第一次撥款後日內，甲方將剩餘所有居間服務費一次性付給乙方。
3、甲方以銀行轉帳的方式支付。賬戶名：，收款賬號：。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，自行承擔全部居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為。
七、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，由###人民法院管轄。
九、其他事項
1、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字或蓋章後生效。
2、本合同在市縣（區）簽訂。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
甲方（委託人）： 乙方（居間人）：
聯繫地址： 聯繫地址：
法定代表人身份證： 身份證：
聯繫電話： 聯繫電話：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、「居間成功」是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %（即人民幣 萬元，大寫： 萬元）。
2、居間報酬結算方式：居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同後，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價的 %）到賬後，次日將報酬總額中的 萬（大寫： 元整）以現金形式支付予居間人；其後在叄個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩餘的餘款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、轉賬事宜
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行並支付完畢後終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自願親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：
乙方指定賬戶戶名：
乙方指定賬戶賬號及開戶行：
甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委託代理人： 法定代表人或委託代理人：
年 月 日
合同編號：_________
甲方(委託人)(出賣人)：_________ 地址： 郵政編碼：_________
【營業執照註冊號】
【法定代表人】： 【身份證號】： 聯繫電話：
委託代理人： 聯繫電話：
地址： 郵政編碼：
乙方(委託人)(買受人)： 地址： 郵政編碼：_________
【法定代表人】： _【身份證號】：
【營業執照註冊號】
聯繫電話：_________房屋買賣居間合同範本丙方(居間人)： 地址： 郵政編碼：_________ 營業執照註冊號：
法定代表人：_ 【身份證號】：
聯繫電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法
律、法規之規定，甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事
項，在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議：
第一條 合同標的
房地產基本情況如下：
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);
項目名稱_________，
第二條 委託事項
1、甲方對丙方的委託事項：
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人，並將該房屋以及要求等報告給買受人。同時，將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委託事項：
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套，面積為_________平方米。未開發土地(已掛牌成交)， 畝，委託丙方搜尋信息，並及時報告乙方，以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。[其中：房產買賣價為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。土地轉讓價 (人民幣)大寫： 元整。(￥_________)].
第四條 丙方完成委託任務的報酬
丙方業已完成本合同項下委託人雙方委託之事項，雙方自願按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額為小寫_________、大寫_________)，向丙方支付報酬：支付時間為乙方向甲方付款同台交割。
第五條 丙方沒有完成委託任務的費用收取
丙方沒有完成委託人指示的委託任務的，不得收取報酬。
第六條 結算方式
1、甲乙雙方協商同意，房屋售價為人民幣(大寫)_________元(￥_________)。未開發地，人民幣(大寫) (￥ )。
2、甲乙雙方協商同意，房屋產權過戶所需的稅、費承擔，選擇下列第_________項：
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》，如需要公證，費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起，乙方將購房定金人民幣(大
寫)_________(￥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起_________日內，_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)，_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準，(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(￥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難，甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式：
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
第八條 甲方權利和義務
1、甲方承諾：
(1)該房屋權屬清楚，不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關文件資料真實、合法、有效;
(3)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費，僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費，甲方願意在取得全額房款時，將與欠費相等的保證金存放於丙方處，待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金，若無法繳清欠費，甲方將以保證金沖抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的，由甲方按實補足金額)。
2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關文件資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日，甲方向乙方交付房屋並辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方後，甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第九條 乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;並於簽訂本合同_________日內將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求，乙方可接受其房屋並按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費後
(2)產權證辦理完畢後
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第十條 丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委託，提示甲乙雙方提供相關的文件資料。
2、甲方委託丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款，丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金託管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內，安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知，由_________方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接，提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬於違約：
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通，損害委託人雙方的利益的;
(3)干預委託人買賣房屋的自主意願，代替委託人其中的一方與另一方談判、簽約等，損害了另一方的權益的。
(4)_________。
2、丙方違約的，應當承擔本合同丙方預期獲得佣金總價款的_________%。丙方因違約行為，給委託人任何一方造成經濟損失，且違約金不足以彌補的，丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委託人違約責任
1、委託人雙方有下列情形之一的屬於違約：
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通，損害丙方利益的;
(3)未能按照委託書或本合同的委託事項向丙方提供相關房產證件、文件、合同、身份證件等，致使丙方無法完成居間任務，且給丙方造成實際損失的;
(4)_________。
2、委託人違約的，在以下款項中選擇：
(1)已經向丙方交付定金的，不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的佣金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償於丙方。
(4)_________。
第十三條 合同的解除
1、當事人就解除合同協商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3、在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在_________個工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第十四條 聲明及保證
甲方：
1、甲方有權簽署並有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方：
1、乙方有權簽署並有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方：
1、丙方有權簽署並有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，徵得他方同意後，三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經三方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十八條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經三方協商同意外，本合同所規定三方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由三方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲
稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，三方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則三方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，三方各執_________份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：____________ 委託代理人(簽字)：_________ 委託代理人(簽字)：___________ 開戶銀行： 開戶銀行：____________________
賬號：
簽訂地點：
_________年____月____日
丙方(簽章)：
開戶銀行：
賬號：
簽訂地點：
_________年____月____日
賬號： 簽訂地點： _________年____月____日
(甲方)委託人(施工承包方)：_________________________________________
(乙方)居間人(委託受理方)：_________________________________________
工程名稱：___________________________________________________________
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章居間第四百二十條，第四百二十六條之規定，經當事人雙方協商一致，訂立如下條款，共同遵照執行
工程條款：
(一)、居間人促成委託人與工程發包方簽訂工程施工合同完善，皆視居間方已完成委託方的要求，委託方承諾應支付居間人有償勞務酬金絕不食言，作為居間人員的人力、人際關係資源及合同前期費用投資回報。工資、勞務、差旅、通訊、招待、福利等綜合費用。
(二)、居間酬金付款辦法：按工程總造價____%計算共計人民幣___________________萬元，分____次稅後現金支付。具體按：
(三)、如委託人不按時支付酬金給居間人時，居間人有權委託工程發包方支付酬金，甲方不得有異議，居間人可憑此合同向法院起訴，申請仲裁或強制執行。如工程不實在或居間方合同前期工作失誤，訂不到工程合同，甲方不付分文。
(四)、居間受理方不承擔委託方與工程發包方的經濟糾紛，不承擔工程發包方任何風險責任。
(五)、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效，酬金支付完畢失效。
(六)、簽約地點：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(居間人)：
地址：
聯繫方式：
乙方(委託人)：
地址：
聯繫方式：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，依平等、自願、等價有償的原則，經過充分協商達成如下協議：
一、委託事項
1、甲方接受乙方委託，負責就 項目（以下簡稱「該工程項目」），向乙方提供關於該工程項目的重要信息，引薦乙方和該項目的招標單位洽談，協助乙方投標，並最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、「居間成功」是指完成本條所列全部委託事項。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同，甲方僅為乙方提供信息，或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。
二、居間期限
從 年 月 日至年 月 日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為 項目簽訂的工程施工合同（以下簡稱「施工合同」）金額的5%。
2、居間成功後，乙方應在收到第一筆工程預付款三日內，向甲方支付居間報酬的50%，並在收到第二筆工程預付款三日內，向甲方支付剩餘50%居間報酬。
3、乙方應以 的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委託事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付 作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的，居間活動的費用由居間人負擔，並從居間報酬中扣除；居間人未促成合同成立的，甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、甲方向乙方提供有關該工程項目的信息，並保證其提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的，則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任，均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括但不限於雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密，實施對另一方不利的任何行為，否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致，可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的，本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的，本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務，隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的，應向乙方支付違約金人民幣 元（大寫 圓整）。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的，乙方應當按日以逾期未付金額的 向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額，否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效後，任意一方單方解除本合同的，應向對方支付
違約金。在前述違約金支付完成後，雙方應繼續履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方均應協商解決，協商不能達成一致的，雙方應提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方可另行協商並達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方：(蓋章)：
法定代表人或授權簽字人：
年 月 日 乙方：(蓋章)： 年
在當今不斷發展的世界，合同出現的次數越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編收集整理的工程居間合同9篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
工程居間合同 篇1
甲方(委託方)：大連錫安山光大建築工程有限公司
乙方(居間方)：牟明 郭曉霞 張永經 付余家
甲方因業務需要工程項目，而乙方具備工程相關信息。現雙方就甲方委託乙方介紹工程相關項目信息，在自願平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委託乙方介紹瀋陽市保稅區大連海關項目工程項目，並儘可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業主方)簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法
1、居間費按工程總造價3.5％計取，詳見建築施工合同。
2、居間報酬支付方法：甲方在工程預付款35%到帳後三個工作日內，需一次性向乙方支付居間報酬，投資建設總額的3.5%，如在預付款到帳後三個工作日乙方沒有收到居間報酬，則視甲方違約，可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬，居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項
1、甲方與業主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中，可向業主方(第三方)表明其為 甲方居間人，並向甲方介紹該項目相關情況，由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委託項目事項，即按合同法第一條規定提
供該項目的真實信息，並與甲方與第三方(業主方)簽署合同或協議提供聯繫、協助、撮合服務，但確定權在甲方，乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委託事項，甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬，甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方，乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的，甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務，甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、餘下工程合同，均由乙方協調，撮合續簽合同，甲方不得單方面與業主方續簽合同，如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時，業績歸乙方，居間報酬按本合同標準執行，如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同，視為甲方違約，一經核實，甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、甲方支付居間報酬，本著合法、安全、有效的方式，以現金打到的賬號：
牟 明 賬號：4367 4212 7158 0057 047中國建設銀行 郭曉霞 帳號：6222 0205 0400 4845 401中國工商銀行 張永經 帳號：6222 0806 0500 0184 468中國工商銀行 付余家 帳號：6227 0742 6033 9857 中國建設銀行
甲方如在指定的期限內不能兌現，則視為違約，乙方有權要求甲
方支付30％的違約金，同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
8、本合同如發生糾紛，雙方首先協商解決，協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
9、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。
10、本合同一式五份，甲方執一份，乙方執四份，雙方簽字蓋章或按手印後生效。
甲方代表
身份證
乙方代表
身份證
年 月 日
工程居間合同 篇2
發包方（以下簡稱甲方）
姓名：
聯繫電話：
承包方（以下簡稱乙方）
姓名：
聯繫電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程，（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
一、工程概況：
1、工程地點：
2、經甲乙雙方協商，採取乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料的承包方式；
3、工程期限天
開工日期年月日
竣工日期年月日
4、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）金額大寫：（詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單）
二、甲方工作：
1、開工前搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係；
4、如果需要拆除原建築的非重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相關的審批手續。
三、乙方工作：
1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防為規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工作：
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
四、工程變更：
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
五、工程款支付方式：
雙方約定按以下方式支付工程款：合同簽訂後，甲方向乙方支付工程款元（工程總造價的65%）；工期過半後，甲方向乙方支付工程款元（工程總造價的30%）工程結束、雙方驗收合格後，甲方向乙方支付工程款元（工程總造價的5%）；
六、其他：
1、因工程施工產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到物業公司指定的地點，不負責外運。如需外運，費用單計。
2、施工期間，甲方將屋門鑰匙把，交給乙方施工隊負責人負責保管，工程竣工驗收後，歸還甲方。
3、施工期間，乙方嚴格按照物業公司規定的工作時間施工；
七、保修期：
1、本工程保修期一年，自竣工驗收之日起計算；
2、保修期內由於乙方施工不當造成質量的問題，乙方無條件地進行維修；
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，乙方可酌情收費進行修理；
八、附則：
1、本合同經甲、乙雙方簽字後生效；
2、本合同簽訂後工程不得轉包；
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份；
4、本合同履行完後自動終止；
甲方（簽字）：
年月日
乙方（簽字）
年月日
工程居間合同 篇3
合同編號：________________
委託人：__________________
簽訂地點：_______________
居間人：__________________
簽訂時間：___年___月___日
第一條委託事項及具體要求：_____________________________。
第二條居間期限：從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限：居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者（大寫）___元。委託人應在合同成立後的___日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔：居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委託人應向居間人支付必要費用（大寫）___元。
第五條本合同解除的條件1、當事人就解除合同協商一致；2、因不可抗力致使不能實現合同目的；3、在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在合理期限內仍未履行；5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委託人的違約責任：____________________________________________________________________________________
第七條居間人的違約責任：_____________________________________________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：（一）提交____________仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：___________________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委託人（章）：居間人（章）：鑒（公）證意見：_________
居民身份證號碼：_________居民身份證號碼：_________經辦人：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
電話：__________________電話：__________________
開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________鑒（公）證機關（章）賬號：__________________
工程居間合同 篇4
甲方（委託人）：
住所地：
甲方法定代表人：職務：
甲方法定代表人身份證號碼：
聯繫電話：
乙方（居間人）：
住所地：
聯繫電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就甘肅省高樓山隧道工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、「居間成功」是指完成本條所列的委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目高樓山隧道總長約伍千多米，每米捌萬壹仟元，項目居間費用甲方支付乙方金總壹仟陸佰萬元整。甲方施工時碰到金礦甲方得20%，剩餘的與甲方無關由乙方支配。
2、居間成功後，甲方簽訂合約成功首付壹佰萬元整，設備進場支付捌佰萬元整，開工支付叄佰萬元整，剩下的開工兩個月內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付居間報酬。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、違約責任
居間成功後，如果甲方未按本合同第四條的約定及時全額向乙方支付居間報酬，則甲方除應立即全額付清該居間報酬外，還應從逾期之日起每日按拖欠金額的5%向乙方支付逾期付款違約金。
八、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、爭議解決方式
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，各方應友好協商解決；協商不能解決的，乙方所在地法院，即甘肅人民法院起訴（或任何一方可向有管轄權的人民法院起訴）。
十、其他事項
1、本合同經甲、乙雙方簽字或者蓋章後生效。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
合同簽訂地：
合同簽訂日：
甲方：（蓋章）：乙方：
法定代表人或委託代理人：
工程居間合同 篇5
甲方（委託人）：
乙方（居間人）：
甲乙雙方本著優勢互補、互惠互利的宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的發包方直接洽談，為甲方提供諮詢、建議，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與發包方簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、「居間成功」是指甲方與發包方簽訂書面的工程施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、發包方供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，夠成為甲方與發包方所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。
5、乙方在甲方與發包方進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與發包方的關係。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和發包方進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和發包方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的`權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總額的%。
2、首次付款時間為工程施工合同簽訂後日，甲方付給乙方居間費用總額的%；甲方收到第一次撥款後日內，甲方將剩餘所有居間服務費一次性付給乙方。
3、甲方以銀行轉帳的方式支付。賬戶名：，收款賬號：。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，自行承擔全部居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為。
七、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，由###人民法院管轄。
九、其他事項
1、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字或蓋章後生效。
2、本合同在市縣（區）簽訂。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
工程居間合同 篇6
甲方（委託人）： 乙方（居間人）：
聯繫地址： 聯繫地址：
法定代表人身份證： 身份證：
聯繫電話： 聯繫電話：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、「居間成功」是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %（即人民幣 萬元，大寫： 萬元）。
2、居間報酬結算方式：居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同後，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價的 %）到賬後，次日將報酬總額中的 萬（大寫： 元整）以現金形式支付予居間人；其後在叄個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩餘的餘款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、轉賬事宜
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行並支付完畢後終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自願親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：
乙方指定賬戶戶名：
乙方指定賬戶賬號及開戶行：
甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委託代理人： 法定代表人或委託代理人：
年 月 日
工程居間合同 篇7
合同編號：_________
甲方(委託人)(出賣人)：_________ 地址： 郵政編碼：_________
【營業執照註冊號】
【法定代表人】： 【身份證號】： 聯繫電話：
委託代理人： 聯繫電話：
地址： 郵政編碼：
乙方(委託人)(買受人)： 地址： 郵政編碼：_________
【法定代表人】： _【身份證號】：
【營業執照註冊號】
聯繫電話：_________房屋買賣居間合同範本丙方(居間人)： 地址： 郵政編碼：_________ 營業執照註冊號：
法定代表人：_ 【身份證號】：
聯繫電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法
律、法規之規定，甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事
項，在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議：
第一條 合同標的
房地產基本情況如下：
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);
項目名稱_________，
第二條 委託事項
1、甲方對丙方的委託事項：
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人，並將該房屋以及要求等報告給買受人。同時，將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委託事項：
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套，面積為_________平方米。未開發土地(已掛牌成交)， 畝，委託丙方搜尋信息，並及時報告乙方，以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。[其中：房產買賣價為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。土地轉讓價 (人民幣)大寫： 元整。(￥_________)].
第四條 丙方完成委託任務的報酬
丙方業已完成本合同項下委託人雙方委託之事項，雙方自願按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額為小寫_________、大寫_________)，向丙方支付報酬：支付時間為乙方向甲方付款同台交割。
第五條 丙方沒有完成委託任務的費用收取
丙方沒有完成委託人指示的委託任務的，不得收取報酬。
第六條 結算方式
1、甲乙雙方協商同意，房屋售價為人民幣(大寫)_________元(￥_________)。未開發地，人民幣(大寫) (￥ )。
2、甲乙雙方協商同意，房屋產權過戶所需的稅、費承擔，選擇下列第_________項：
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》，如需要公證，費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起，乙方將購房定金人民幣(大
寫)_________(￥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起_________日內，_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)，_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準，(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(￥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難，甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式：
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
第八條 甲方權利和義務
1、甲方承諾：
(1)該房屋權屬清楚，不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關文件資料真實、合法、有效;
(3)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費，僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費，甲方願意在取得全額房款時，將與欠費相等的保證金存放於丙方處，待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金，若無法繳清欠費，甲方將以保證金沖抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的，由甲方按實補足金額)。
2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關文件資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日，甲方向乙方交付房屋並辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方後，甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第九條 乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;並於簽訂本合同_________日內將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求，乙方可接受其房屋並按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費後
(2)產權證辦理完畢後
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第十條 丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委託，提示甲乙雙方提供相關的文件資料。
2、甲方委託丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款，丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金託管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內，安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知，由_________方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接，提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬於違約：
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通，損害委託人雙方的利益的;
(3)干預委託人買賣房屋的自主意願，代替委託人其中的一方與另一方談判、簽約等，損害了另一方的權益的。
(4)_________。
2、丙方違約的，應當承擔本合同丙方預期獲得佣金總價款的_________%。丙方因違約行為，給委託人任何一方造成經濟損失，且違約金不足以彌補的，丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委託人違約責任
1、委託人雙方有下列情形之一的屬於違約：
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通，損害丙方利益的;
(3)未能按照委託書或本合同的委託事項向丙方提供相關房產證件、文件、合同、身份證件等，致使丙方無法完成居間任務，且給丙方造成實際損失的;
(4)_________。
2、委託人違約的，在以下款項中選擇：
(1)已經向丙方交付定金的，不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的佣金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償於丙方。
(4)_________。
第十三條 合同的解除
1、當事人就解除合同協商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3、在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在_________個工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第十四條 聲明及保證
甲方：
1、甲方有權簽署並有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方：
1、乙方有權簽署並有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方：
1、丙方有權簽署並有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，徵得他方同意後，三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經三方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十八條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經三方協商同意外，本合同所規定三方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由三方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲
稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，三方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則三方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，三方各執_________份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：____________ 委託代理人(簽字)：_________ 委託代理人(簽字)：___________ 開戶銀行： 開戶銀行：____________________
賬號：
簽訂地點：
_________年____月____日
丙方(簽章)：
開戶銀行：
賬號：
簽訂地點：
_________年____月____日
賬號： 簽訂地點： _________年____月____日
工程居間合同 篇8
(甲方)委託人(施工承包方)：_________________________________________
(乙方)居間人(委託受理方)：_________________________________________
工程名稱：___________________________________________________________
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章居間第四百二十條，第四百二十六條之規定，經當事人雙方協商一致，訂立如下條款，共同遵照執行
工程條款：
(一)、居間人促成委託人與工程發包方簽訂工程施工合同完善，皆視居間方已完成委託方的要求，委託方承諾應支付居間人有償勞務酬金絕不食言，作為居間人員的人力、人際關係資源及合同前期費用投資回報。工資、勞務、差旅、通訊、招待、福利等綜合費用。
(二)、居間酬金付款辦法：按工程總造價____%計算共計人民幣___________________萬元，分____次稅後現金支付。具體按：
(三)、如委託人不按時支付酬金給居間人時，居間人有權委託工程發包方支付酬金，甲方不得有異議，居間人可憑此合同向法院起訴，申請仲裁或強制執行。如工程不實在或居間方合同前期工作失誤，訂不到工程合同，甲方不付分文。
(四)、居間受理方不承擔委託方與工程發包方的經濟糾紛，不承擔工程發包方任何風險責任。
(五)、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效，酬金支付完畢失效。
(六)、簽約地點：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居間合同 篇9
甲方(居間人)：
地址：
聯繫方式：
乙方(委託人)：
地址：
聯繫方式：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，依平等、自願、等價有償的原則，經過充分協商達成如下協議：
一、委託事項
1、甲方接受乙方委託，負責就 項目（以下簡稱「該工程項目」），向乙方提供關於該工程項目的重要信息，引薦乙方和該項目的招標單位洽談，協助乙方投標，並最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、「居間成功」是指完成本條所列全部委託事項。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同，甲方僅為乙方提供信息，或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。
二、居間期限
從 年 月 日至年 月 日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為 項目簽訂的工程施工合同（以下簡稱「施工合同」）金額的5%。
2、居間成功後，乙方應在收到第一筆工程預付款三日內，向甲方支付居間報酬的50%，並在收到第二筆工程預付款三日內，向甲方支付剩餘50%居間報酬。
3、乙方應以 的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委託事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付 作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的，居間活動的費用由居間人負擔，並從居間報酬中扣除；居間人未促成合同成立的，甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、甲方向乙方提供有關該工程項目的信息，並保證其提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的，則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任，均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括但不限於雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密，實施對另一方不利的任何行為，否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致，可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的，本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的，本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務，隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的，應向乙方支付違約金人民幣 元（大寫 圓整）。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的，乙方應當按日以逾期未付金額的 向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額，否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效後，任意一方單方解除本合同的，應向對方支付
違約金。在前述違約金支付完成後，雙方應繼續履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方均應協商解決，協商不能達成一致的，雙方應提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方可另行協商並達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方：(蓋章)：
法定代表人或授權簽字人：
年 月 日 乙方：(蓋章)： 年
收藏