向法院提交申請書的最新範文

起訴單位：_________________(全稱)：________市________縣________建築公司
企業性質：集體
經營範圍：工業與民用建築.
流動資金：________萬元
何時經何部門批准開業：________年________月份經________縣基建局批准
地址：________縣________鄉________電話：________________
開戶銀行：______________工區歷下辦理處。帳號：_________________
法定代表人姓名：_________________職務：_________________
被告單位(全稱)：________市職工教育培訓中心
地址：________市________-________路________號
事由：建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由：
________年________月________日，________縣建築工程總公司________公司(原告，以下簡稱乙方)同________市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是「議標形式，也工包材料」。承包額為________元。開工日期定為________年________月________日;竣工日期定為________年________月________日。合同簽定後，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由於甲方的原因，造成乙方開進工地的70餘名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了________元的誤工費，但尚有________元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後：________________，於________年________月________日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於________年________月________日完工。三幢樓均經________市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後，交________市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具狀人：________________建築公司
________年________月________日