廣告牌承攬合同精選3篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的廣告牌承攬合同，希望能夠幫助到大家。
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
型廣告塔n座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖委託加工數量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的.___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）n座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：____元整），滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款？
五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天
六、雙方責任
（一）甲方責任
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止？協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔（牌）結構安全性廣告牌設計基本風壓為kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲？乙雙方協商解決？如遇到無法抗拒自然災害（如颳風下雨？雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據？工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守？
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。
（三）經甲方確認後的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效？
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
（蓋章）（蓋章）
年月日
委託方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方共同協商，甲方委託乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1合同標的為高米，寬約米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為個。
2戶外大型廣告牌的名稱：
3施工地點：
二、甲方的責任：
1辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上問題。
2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批准手續。
6提供施工圖紙並進行技術交底。
8應由甲方承擔的其它工作。
9甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水後挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11該廣告牌製作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌製作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的後果由甲方自行承擔。
12根據工程進度依據合同約定內容對乙方的'工作結果給予驗收評定。
三、乙方的責任：
1按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，並負責安全保衛。
3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答覆並及時處理，否則，由此產生的經濟損失和後果由乙方承擔。
5乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6乙方做好廣告牌避雷事宜。
甲方：
乙方：
________年____月____日
甲方：(定作方)
乙方：(承攬方)
經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：
第一條：1、甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
2、由甲方將印製品材料於20xx年8月1日前交給乙方，並辦理交接手續。
第二條：交貨時間
甲方於20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方後，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委託項目的完成及交付時間。
第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區
第四條：付款結算方式及時間
本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預付款，餘款在乙方加工完成並交付之時，由甲方把餘款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條：雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後，經甲方認可，投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照合同支付相應款項。
第六條：違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的'經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。
委託方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：
年 月 日
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的廣告牌承攬合同，希望能夠幫助到大家。
廣告牌承攬合同1
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
型廣告塔n座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖委託加工數量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的.___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）n座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：____元整），滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款？
五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天
六、雙方責任
（一）甲方責任
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止？協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔（牌）結構安全性廣告牌設計基本風壓為kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲？乙雙方協商解決？如遇到無法抗拒自然災害（如颳風下雨？雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據？工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守？
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。
（三）經甲方確認後的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效？
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
（蓋章）（蓋章）
年月日
廣告牌承攬合同2
委託方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方共同協商，甲方委託乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1合同標的為高米，寬約米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為個。
2戶外大型廣告牌的名稱：
3施工地點：
二、甲方的責任：
1辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上問題。
2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批准手續。
6提供施工圖紙並進行技術交底。
8應由甲方承擔的其它工作。
9甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水後挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11該廣告牌製作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌製作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的後果由甲方自行承擔。
12根據工程進度依據合同約定內容對乙方的'工作結果給予驗收評定。
三、乙方的責任：
1按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，並負責安全保衛。
3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答覆並及時處理，否則，由此產生的經濟損失和後果由乙方承擔。
5乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6乙方做好廣告牌避雷事宜。
甲方：
乙方：
________年____月____日
廣告牌承攬合同3
甲方：(定作方)
乙方：(承攬方)
經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：
第一條：1、甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
2、由甲方將印製品材料於20xx年8月1日前交給乙方，並辦理交接手續。
第二條：交貨時間
甲方於20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方後，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委託項目的完成及交付時間。
第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區
第四條：付款結算方式及時間
本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預付款，餘款在乙方加工完成並交付之時，由甲方把餘款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條：雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後，經甲方認可，投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照合同支付相應款項。
第六條：違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的'經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。
委託方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：
年 月 日
收藏