一、拖欠工程款訴訟狀範文
起訴單位：（全稱）：______市______縣______建築公司
企業性質：集體
經營範圍：工業與民用建築.
流動資金：169. 5萬元
何時經何部門批准開業：______年______月份經______縣基建局批准
地址：______縣______鄉______電話：______________________
開戶銀行：______工區歷下辦理處。帳號：__________________
法定代表人姓名：_________職務：_________
被告單位（全稱）： ______市職工教育培訓中心
地址：________市_______ -______路________號
事由：建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由：
______年______月______日，______縣建築工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建築安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是「議標形式，也工包材料」。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定後，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由於甲方的原因，造成乙方開進工地的70餘名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後：，於______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書（附原印件）。教學樓工程於______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩牆等多項零建工程。但價值 174551.87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫於______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料複印交給甲方。後來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，並推而廣之，拒絕審核乙方後期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定：「公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。」《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和（建築安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或「工程價款結算辦法」的有關規定處理。
訴訟請求：
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：
（一）付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
（二） 結算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應付給乙方工程款10768.57元;
（三）賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88ig;______年______月至______月設備閒置費57979. 30元
以上三項合計，共242006.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位：______縣建築工程總公司
__________公司（蓋章）
_________年_________月________日
附：
1、本狀副本1份;
2、書證28件。
二、拖欠工程款訴訟時效如何起算
拖欠工程款訴訟時效從知道或者應當知道拖欠行為起算，訴訟時效是三年。我國法律規定訴訟時效可以通過一定的主張權利行為得以中斷，中斷後訴訟時效可以重新計算。
三、拖欠工程款起訴需要準備什麼材料
拖欠工程款起訴需要準備的材料有：雙方的工商登記資料、起訴狀；招標文件、中標通知書；建設工程施工合同、施工過程中增減工程量的補充合同；工程預、決算報告、支付工程款的付收款憑證；工程驗收、結算憑證、質檢報告等。
收藏