加工協議書範文集合九篇
在學習、工作生活中，需要使用協議的場合越來越多，簽訂協議能夠最大程度的保障自己的合法權利。寫協議需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的加工協議書9篇，希望對大家有所幫助。
委託方（甲方）：
加工方（乙方）：
委託方和加工方合稱為「雙方」。 委託方與加工方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、委託加工項目
1、委託加工產品：
2、數量：
3、交貨期限：按乙方接單起 天內交貨。
二、委託加工方式
1、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
2、乙方應在選用原材料後交與甲方確定。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執行。
四、包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、乙方按甲方要求進行包裝。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。
五、結算方式
1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。
2、.第一次交貨經驗收員驗收確定後，交付總貨款 20%
3、乙方全部交貨後，由乙方開具增值稅專用發票交與甲方。
4、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
1，乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、解決合同糾紛的方式
1，本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
委託方 ：
加工方：
代表人簽字：
代表人簽字：
年 月 日 年 月 日
甲方：_________
乙方：_________公司（香港）
雙方在遵守中華人民中和國政策、法律和特區有關規定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款_________業務進行了充分協商，一致達成了如下合同條款：
一、雙方責任
1．甲方責任：
（1）提供有上蓋之廠房_________棟_________層_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人首期_________名、開業後十二個月增至_________名，（禁止僱傭不滿十六歲的童工），如當地勞力缺乏，可到外地僱請，但須經_________市有關部門批准，在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品後交回乙方復出香港。
（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。
（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2．乙方責任：
（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值月_________萬港元。
（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在合同中訂明。
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及《建築工程質量監督條例》等有關規定，結合本工程具體情況，雙方訂立以下合同，共同遵守：
一、工程概況：
1、工程內容：不鏽鋼樓梯扶手，規格
2、 略;
3、工程造價：________元/米，施工面積約________米，約合人民幣 萬元(以實際竣工驗收數量為準);
4、付款方式：合同簽訂生效後，甲方付____%的預付材料款，材料款到帳後開始施工，工程安裝到_______%後，撥付安裝工程總價款的 _______%，工程安裝完畢驗收合格後，餘款一次性付清。
二、合同工期：
從撥款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客觀原因引起的延期開工，中途停工和窩工，經甲方認證後，工期順延。
三、甲方責任：
1、如期辦理撥款結算;
2、指派專人為甲方工地代表，對工程進度質量及合同履行情況 進行監督、檢查和簽證。解決在施工中應由甲方解決的問題。
四、乙方責任：
1、保證質量，保證工程如期竣工。保修期為一年，一年內出現
質量問題，保修保換，人為造成損壞，由甲方承擔;
2、工程完工後，負責清理自己施工中造成的垃圾衛生;
3、指派專人為乙方工地代表，負責施工現場的管理與聯繫工作， 參加工程驗收;
4、乙方不得無故順延工期，每拖延一天罰款________元。工程質 量不符合規定的負責無償維修及返工。
五 、質 量 驗 收 ：
以甲方設計說明和國家頒布的施工驗收規範質量評定標準為依據，達到合格標準。
六、在加工、安裝、付款事項中出現問題，甲、乙雙方發生糾紛時， 雙方協商解決，協商不成的，依法_____________________________ 法院起訴。
七 、合 同 一 式 兩 份 ，甲、乙 雙 方 各 執 壹 份。本 合 同 經 甲、乙 雙 方 簽 字蓋章後生效，合同條款全部履行完畢，合同自行失效。
八、備註
甲方(單位蓋章)： 乙方(單位蓋章)：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
年 月 日
加承合（）字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
甲方：浙江華東鋁業股份有限公司
乙方：蘭溪市建平橡膠機械廠
為了實現優勢互補、互惠互利、合作共蠃之目的，雙方就產品來料加工等相關事項經協商一致，特達成如下協議條款：
一、乙方負責產品的研發、銷售；負責產品裝配的質量把關；負責對甲方加工件的驗收。
二、產品的材料由乙方提供，如甲方有庫存材料及五金配件（包括公司倉庫）經乙方確認後可予以有償提供；由乙方負責完成工序所消耗的材料，可由乙方自行採購。乙方自備材料產品所產生的廢鋼歸甲方處理。
三、乙方產品製作和裝配由甲方無償提供，乙方製作和裝配耗費的電量按甲方電錶計量結算（也可按工程量框算），結算價按金華電業局結算價為準；產品的加工件均由甲方根據乙方提供的圖紙進行加工。
四、對超出甲方設備加工能力範圍的加工件，由乙方負責添加設備，乙方添加的設備所有權歸乙方，並無償提供給甲方使用，甲方應做好維護和管理工作。
五、金加工的人員均由甲方提供，產品的裝配等人員由乙方負責，如乙方人手緊缺，甲方給予調配，費用雙方協商。
六、機械加工費用按工時定額*工時費（參照市場價）進行結算，每月25日為結算日，甲方出具有效發票。
七、乙方要共同遵守甲方的廠規廠紀。
八、甲方提供給乙方產品進出門和食堂就餐、洗澡等生活上的方便。
九、本協議書一式二份，自雙方簽字確認之日生效，未盡事項雙方友好協商。
附件：《安全生產責任書》
甲方（蓋章）：浙江華東鋁業股份有限公司
甲方代表（簽字）：
乙方（蓋章）：蘭溪市建平橡膠機械廠
乙方代表簽字）：
簽訂日期：二○XX年一月二日
甲方：法定代表人：乙方：身份證號：
甲方根據XX發展需要，安排乙方進行產品加工專業知識培訓，依據《勞動法》等有關法律規定，甲乙雙方在平等互惠、協商一致的基礎上達成如下條款：
第一條培訓的內容
1、培訓項目名稱：包括水產品專業知識、農副產品專業知識、農產品行業知識等。
2、培訓期限：預計________年____月____日起至________年____月____日止。以實際培訓時間為準。
3、培訓地點：
第二條工資及福利待遇風險提示：
對於培訓期間的待遇要明確，包括培訓期間的補貼、工資福利、保險等。要特別注意：在培訓協議中寫明培訓費包括什麼費用，不包括什麼費用，以防在員工違約時不致引起爭議。要明確在培訓期間的住宿標準、交通費等。要注意較長時間的培訓是否有探親假，如有規定要寫明。
1、學習培訓期間的工資視情況按原工資辦法的____支付。在晉級或工資辦法修訂時，乙方作為在編人員處理。
2、社會保險原則上按有關規定作為在編人員處理。在培訓期間，甲方另行支付給乙方生活費____元月。培訓期間的工資和生活費也計入培訓費用。若在培訓學習期間，乙方接受甲方交付的調查或安排出差，差旅費按XX規定的標準支付。
第三條服務期風險提示：
服務期要定的合理，比如：按培訓費總和5000元約定________年，以此類推。另外，還需在此條款里約定如與勞動合同期限及以後簽訂的培訓服務期限有衝突，勞動合同期限延續至培訓服務期協議約定的服務期終止等字樣內容，以解決服務期超過勞動合同期限的合同自動延續問題。
1、甲乙雙方確定服務期的起始時間為：培訓開始起；
2、服務期的結束時間為下列第____種：
（1）至________年____月____日止；
（2）至勞動合同期滿時止。
第四條培訓費用
1、培訓費用包括但不限於培訓費、材料費、課本費、食宿費、交通費等項目；
2、受訓員工的培訓費用由XX承擔。
第五條乙方的義務
1、完成培訓目標和任務；
2、在培訓期間服從管理，不違反甲方的各項政策、制度與規定；
3、在培訓期間服從甲方各項安排；
4、在培訓期內定期與甲方溝通，彙報學習情況；
5、在培訓期間維護自身安全和甲方一切利益。
第六條違約責任
1、乙方提前解除勞動合同時，應向甲方支付違約金；
2、有下列情形之一，甲方與乙方解除勞動合同的，乙方仍應支付違約金：
（1）乙方嚴重違反甲方的規章制度的；
（2）乙方嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（3）乙方同時與其他用人單位建立勞動關係，對完成甲方的工作任務造成嚴重影響，或者經甲方提出，拒不改正的；
（4）乙方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；
（5）乙方被依法追究刑事責任的。
第七條協力的生效及效力此協議一式兩份，自雙方簽字或蓋章後生效，具同等法律效力。
甲方（簽字蓋章）：________年____月____日乙方（簽字）：________年____月____日
買方：賣方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
聯繫人：聯繫人：
經買賣雙方友好協商，買方委託賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況：
產品名稱序號零件名稱穴數（模具類型）模具單價（RMB元）交貨條件
總價：（含17%增值稅）
以上各套模具使用材質：_____________________
（以上模具用料由賣方提供）。
一、雙方的權利及責任：
買方責任及權利如下：
1、買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，並儘可能地提供項目的銷售預測。
2、買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，並且負責技術方面的支持工作。
3、對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應徵詢買方意見，由買方確認。
4、賣方完成模具的設計和製造後，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1、賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2、賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模，送板時同時也要附檢驗測試報告（註明修改的地方）
3、模具由買方認證合格後，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的後續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4、對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro—Eng（PRO—el2）製作，並且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批准。
二、技術條款：
1、模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責；
2、在雙方協商無異議之後，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方，並派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；
3、賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4、賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______K月產能：______K
5、賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6、未經買方允許，嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款：
1、模具價格：
1。1經雙方協商後，由賣方提供買方認可的模具最終報價，並簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1。2模具合同總金額（含____%增值稅）RMB___。
1。3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1。3。1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用；
1。3。2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1。3。3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1。3。4賣方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用；
1。3。5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1。4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費；如果模具修改較複雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因，因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模，買方不承擔任何責任。
1。5由於賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2、開模進度：
2。1賣方在收到買方確認後的產品圖檔之後，即開始進入模具設計和製作階段，開模周期為__25__天
2。2由於買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2。3如果賣方模具製作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3。付款方式：乙方同意甲方按如下方式付款。
3。1單獨結算的方式：月結，開票後60天，開17%增值稅發票。
3。1。1本合同製造整批模具的總金額（含增值稅）為人民幣_________元整（人民幣________元整），買方支付模具總金額的_____%，剩餘___%模具費分攤在首50K產品內，如果訂單數量不足50K，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3。1。2自雙方合同簽訂後，賣方提供增值稅發票（模具總額的___0%），買方在二十個工作日內支付。
4、產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認後，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從於本合同。
四、產品品質保證
賣方在完成模具後，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質（首件確認報告）。
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1、本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2D和3D）的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產，由賣方負責保管，未經買方同意，賣方不得將此模具提供給第三者生產，否則買方有權要求賣方退還模具費並賠償造成的損失。
2、買方付清模具款後，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理，並發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2D和3D）和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3、模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防鏽或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1、賣方保證模具使用壽命50萬次，並在此期間內由賣方負責免費保養維修，如模具在使用壽命內不能使用，賣方應負責更換或重新開模，並承擔相應的費用。
2、賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三個月應將登記記錄複印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。
七、智慧財產權
1、本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的智慧財產權為買方所擁有，未經買方許可，賣方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由賣方負責；買方僅同意賣方基於本合同項下的`目的使用買方所提供的一切資料和信息，
2、賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的，否則買方有權追究賣方相應的責任；未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
3、未經買方許可，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責；
4、其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的「保密協議」執行。
八、違約責任
1、如果賣方方未能按2。1中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2、如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生产用原材料>>進行約定。
3、如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4、如賣方因為不可抗拒力（包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生後24小時內以）書面形式通知買方，並且賣方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。
5、其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。
九、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先通過友好協商解決，如在30天內協商不成，任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理。
本合同雙方須嚴格執行，如一方因故不能履行合同，必須提前兩周徵得對方同意，方可終止本合同。
買方： 賣方：
代表： 代表：
年月日 年月日
承攬方：
委託方：
合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。
一、承攬標準
品名 材料
規格（mm) 計量單位 單價（含稅） 金額（元） 備註
見附件
合計（大寫）：具體金額於實際出貨為準
二、質量要求及技術標準：
以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：
承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：
承攬方所在地。
八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：
自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、智慧財產權：
委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），QS證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。
十四、除外責任：
因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委託方方有權取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立後委託方以訂單追加並為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委託方
單位名稱
法定代表
委託辦理人
簽訂地點： 簽訂時間：
甲方：所在地：
乙方：
為了共同發展XX縣經濟，促進XX縣禾木業加工廠的快速發展，把木材加工做大做強，取得更好的經濟效益，甲、乙雙方本著自願的原則，雙方經過充分的協商，雙方自願達成如下協議：
一、甲方將XX縣禾木業加工廠（以下簡稱有禾加工廠）已經辦好的證照交給乙方自主經營。
二、合作經營期限為年，即從20xx年月日起至年月日止。
三、合作利潤繳納方式：從甲、乙雙方簽訂此協議書之日起乙方必須一次性付給甲方利潤款人民幣元。
四、甲方的權利和義務
1、甲方負責把有禾加工廠的二證即工商營業執照和《木材加工許可證》辦理好，辦證費用由甲方負責；
2、甲方負責把有禾加工廠的土地平整好，包括道路也要平整好，甲方把土地和道路平整好後及時通知乙方，平整土地和道路的費用由甲方負責；
3、甲方負責有禾加工廠的用電電源、變壓器的購買，高壓線的接通及變壓器的安裝費用均由甲方負責；
4、甲方負責有禾加工廠的生產用水和職工生活用水，水管甲方要接到有禾加工廠旁邊，用水所需的水費由乙方負責，與甲方無關。
5、甲方有權監督乙方是否合法經營，有權監督乙方是否安全生產，安全用電。
五、乙方的權利和義務
1、乙方必須遵守國家的法律、法規，乙方必須認真把有禾加工廠的經營正規化，不得利用木材加工廠進行違法經營活動；
2、乙方進場後，場地及道路的硬化所支出的費用由乙方負責，乙方進場後有權在甲方指定的位置建造廠房，曬板場及職工宿舍，由此所支出費用由乙方負責；
3、乙方必須做好安全教育工作，保證安全生產，每月必須組織職工學習安全知識一次，乙方經營期間若發生安全事故或人員意外傷殘、死亡的均由乙方自行負責，甲方對此一概不負任何責任；
4、乙方的職工不得在宿舍內擅自用電爐進行烤火取暖，若給甲方一旦發現，甲方有權對乙方進行罰款500以上；
5、乙方在經營期間，由乙方自籌資金，自主經營，獨立核算，自負盈虧，乙方必須按時向國家繳交各種稅費；
6、乙方在經營期間所購置的機械設備歸乙方所有，但乙方在經營期間在租賃土地上所建造的所有設施，在合作期屆滿後，乙方不得對所建造的房屋、廠房、曬板場及道路的硬化等等進行破壞、拆除損毀，乙方必須要對這些設施保持原狀並交給甲方；
六、乙方進場後，每上壹台刨板機，甲方則贈送壹畝土地給乙方作建廠房場地、倉庫、職工宿舍等，但乙方每上壹台刨板機則必須向甲方交納合作利潤款貳萬伍仟元（￥25000.00）整，且乙方須向甲方交納押金（每台刨板機）壹萬元（￥10000.00）整，以此類推……，如果乙方需多要土地經營，甲方則按每畝壹仟伍佰元（￥1500.00）整收取租金。但甲方對乙方多要的土地作總量限制，限度只能給畝。
七、在合作經營期間，如果遇國家對有禾加工廠進行徵用（收），國家對所辦的企業進行經濟補償，所得的補償款由甲、乙雙方各享50%的分成。
八、違約責任:如果乙方逾期支付合作利潤款超過5天，甲方則按乙方應交納的款項總額的30%向甲方承擔違約責任；如果超過10天未交納，甲方可單方與乙方解除協議。
九、如果甲、乙雙方的任何一方，無故違約撕毀合同，違約方則要向守約方支付20萬元的違約金。
十、甲方必須確保合作經營的土地無糾紛，如果出現糾紛，甲方無條件地負責處理，由此給乙方造成損失的，則由甲方負責賠償。
十一、在合作經營屆滿後，若乙方繼續欲與甲方合作，在同等條件下，乙方享有優先權。
十二、此協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
負責人：
經辦人：
年月日年月日
在學習、工作生活中，需要使用協議的場合越來越多，簽訂協議能夠最大程度的保障自己的合法權利。寫協議需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的加工協議書9篇，希望對大家有所幫助。
加工協議書 篇1
委託方（甲方）：
加工方（乙方）：
委託方和加工方合稱為「雙方」。 委託方與加工方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、委託加工項目
1、委託加工產品：
2、數量：
3、交貨期限：按乙方接單起 天內交貨。
二、委託加工方式
1、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
2、乙方應在選用原材料後交與甲方確定。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執行。
四、包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、乙方按甲方要求進行包裝。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。
五、結算方式
1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。
2、.第一次交貨經驗收員驗收確定後，交付總貨款 20%
3、乙方全部交貨後，由乙方開具增值稅專用發票交與甲方。
4、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
1，乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、解決合同糾紛的方式
1，本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
委託方 ：
加工方：
代表人簽字：
代表人簽字：
年 月 日 年 月 日
加工協議書 篇2
甲方：_________
乙方：_________公司（香港）
雙方在遵守中華人民中和國政策、法律和特區有關規定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款_________業務進行了充分協商，一致達成了如下合同條款：
一、雙方責任
1．甲方責任：
（1）提供有上蓋之廠房_________棟_________層_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人首期_________名、開業後十二個月增至_________名，（禁止僱傭不滿十六歲的童工），如當地勞力缺乏，可到外地僱請，但須經_________市有關部門批准，在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品後交回乙方復出香港。
（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。
（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2．乙方責任：
（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值月_________萬港元。
（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在合同中訂明。
加工協議書 篇3
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及《建築工程質量監督條例》等有關規定，結合本工程具體情況，雙方訂立以下合同，共同遵守：
一、工程概況：
1、工程內容：不鏽鋼樓梯扶手，規格
2、 略;
3、工程造價：________元/米，施工面積約________米，約合人民幣 萬元(以實際竣工驗收數量為準);
4、付款方式：合同簽訂生效後，甲方付____%的預付材料款，材料款到帳後開始施工，工程安裝到_______%後，撥付安裝工程總價款的 _______%，工程安裝完畢驗收合格後，餘款一次性付清。
二、合同工期：
從撥款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客觀原因引起的延期開工，中途停工和窩工，經甲方認證後，工期順延。
三、甲方責任：
1、如期辦理撥款結算;
2、指派專人為甲方工地代表，對工程進度質量及合同履行情況 進行監督、檢查和簽證。解決在施工中應由甲方解決的問題。
四、乙方責任：
1、保證質量，保證工程如期竣工。保修期為一年，一年內出現
質量問題，保修保換，人為造成損壞，由甲方承擔;
2、工程完工後，負責清理自己施工中造成的垃圾衛生;
3、指派專人為乙方工地代表，負責施工現場的管理與聯繫工作， 參加工程驗收;
4、乙方不得無故順延工期，每拖延一天罰款________元。工程質 量不符合規定的負責無償維修及返工。
五 、質 量 驗 收 ：
以甲方設計說明和國家頒布的施工驗收規範質量評定標準為依據，達到合格標準。
六、在加工、安裝、付款事項中出現問題，甲、乙雙方發生糾紛時， 雙方協商解決，協商不成的，依法_____________________________ 法院起訴。
七 、合 同 一 式 兩 份 ，甲、乙 雙 方 各 執 壹 份。本 合 同 經 甲、乙 雙 方 簽 字蓋章後生效，合同條款全部履行完畢，合同自行失效。
八、備註
甲方(單位蓋章)： 乙方(單位蓋章)：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
年 月 日
加工協議書 篇4
加承合（）字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工協議書 篇5
甲方：浙江華東鋁業股份有限公司
乙方：蘭溪市建平橡膠機械廠
為了實現優勢互補、互惠互利、合作共蠃之目的，雙方就產品來料加工等相關事項經協商一致，特達成如下協議條款：
一、乙方負責產品的研發、銷售；負責產品裝配的質量把關；負責對甲方加工件的驗收。
二、產品的材料由乙方提供，如甲方有庫存材料及五金配件（包括公司倉庫）經乙方確認後可予以有償提供；由乙方負責完成工序所消耗的材料，可由乙方自行採購。乙方自備材料產品所產生的廢鋼歸甲方處理。
三、乙方產品製作和裝配由甲方無償提供，乙方製作和裝配耗費的電量按甲方電錶計量結算（也可按工程量框算），結算價按金華電業局結算價為準；產品的加工件均由甲方根據乙方提供的圖紙進行加工。
四、對超出甲方設備加工能力範圍的加工件，由乙方負責添加設備，乙方添加的設備所有權歸乙方，並無償提供給甲方使用，甲方應做好維護和管理工作。
五、金加工的人員均由甲方提供，產品的裝配等人員由乙方負責，如乙方人手緊缺，甲方給予調配，費用雙方協商。
六、機械加工費用按工時定額*工時費（參照市場價）進行結算，每月25日為結算日，甲方出具有效發票。
七、乙方要共同遵守甲方的廠規廠紀。
八、甲方提供給乙方產品進出門和食堂就餐、洗澡等生活上的方便。
九、本協議書一式二份，自雙方簽字確認之日生效，未盡事項雙方友好協商。
附件：《安全生產責任書》
甲方（蓋章）：浙江華東鋁業股份有限公司
甲方代表（簽字）：
乙方（蓋章）：蘭溪市建平橡膠機械廠
乙方代表簽字）：
簽訂日期：二○XX年一月二日
加工協議書 篇6
甲方：法定代表人：乙方：身份證號：
甲方根據XX發展需要，安排乙方進行產品加工專業知識培訓，依據《勞動法》等有關法律規定，甲乙雙方在平等互惠、協商一致的基礎上達成如下條款：
第一條培訓的內容
1、培訓項目名稱：包括水產品專業知識、農副產品專業知識、農產品行業知識等。
2、培訓期限：預計________年____月____日起至________年____月____日止。以實際培訓時間為準。
3、培訓地點：
第二條工資及福利待遇風險提示：
對於培訓期間的待遇要明確，包括培訓期間的補貼、工資福利、保險等。要特別注意：在培訓協議中寫明培訓費包括什麼費用，不包括什麼費用，以防在員工違約時不致引起爭議。要明確在培訓期間的住宿標準、交通費等。要注意較長時間的培訓是否有探親假，如有規定要寫明。
1、學習培訓期間的工資視情況按原工資辦法的____支付。在晉級或工資辦法修訂時，乙方作為在編人員處理。
2、社會保險原則上按有關規定作為在編人員處理。在培訓期間，甲方另行支付給乙方生活費____元月。培訓期間的工資和生活費也計入培訓費用。若在培訓學習期間，乙方接受甲方交付的調查或安排出差，差旅費按XX規定的標準支付。
第三條服務期風險提示：
服務期要定的合理，比如：按培訓費總和5000元約定________年，以此類推。另外，還需在此條款里約定如與勞動合同期限及以後簽訂的培訓服務期限有衝突，勞動合同期限延續至培訓服務期協議約定的服務期終止等字樣內容，以解決服務期超過勞動合同期限的合同自動延續問題。
1、甲乙雙方確定服務期的起始時間為：培訓開始起；
2、服務期的結束時間為下列第____種：
（1）至________年____月____日止；
（2）至勞動合同期滿時止。
第四條培訓費用
1、培訓費用包括但不限於培訓費、材料費、課本費、食宿費、交通費等項目；
2、受訓員工的培訓費用由XX承擔。
第五條乙方的義務
1、完成培訓目標和任務；
2、在培訓期間服從管理，不違反甲方的各項政策、制度與規定；
3、在培訓期間服從甲方各項安排；
4、在培訓期內定期與甲方溝通，彙報學習情況；
5、在培訓期間維護自身安全和甲方一切利益。
第六條違約責任
1、乙方提前解除勞動合同時，應向甲方支付違約金；
2、有下列情形之一，甲方與乙方解除勞動合同的，乙方仍應支付違約金：
（1）乙方嚴重違反甲方的規章制度的；
（2）乙方嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（3）乙方同時與其他用人單位建立勞動關係，對完成甲方的工作任務造成嚴重影響，或者經甲方提出，拒不改正的；
（4）乙方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；
（5）乙方被依法追究刑事責任的。
第七條協力的生效及效力此協議一式兩份，自雙方簽字或蓋章後生效，具同等法律效力。
甲方（簽字蓋章）：________年____月____日乙方（簽字）：________年____月____日
加工協議書 篇7
買方：賣方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
聯繫人：聯繫人：
經買賣雙方友好協商，買方委託賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況：
產品名稱序號零件名稱穴數（模具類型）模具單價（RMB元）交貨條件
總價：（含17%增值稅）
以上各套模具使用材質：_____________________
（以上模具用料由賣方提供）。
一、雙方的權利及責任：
買方責任及權利如下：
1、買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，並儘可能地提供項目的銷售預測。
2、買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，並且負責技術方面的支持工作。
3、對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應徵詢買方意見，由買方確認。
4、賣方完成模具的設計和製造後，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1、賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2、賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模，送板時同時也要附檢驗測試報告（註明修改的地方）
3、模具由買方認證合格後，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的後續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4、對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro—Eng（PRO—el2）製作，並且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批准。
二、技術條款：
1、模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責；
2、在雙方協商無異議之後，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方，並派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；
3、賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4、賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______K月產能：______K
5、賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6、未經買方允許，嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款：
1、模具價格：
1。1經雙方協商後，由賣方提供買方認可的模具最終報價，並簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1。2模具合同總金額（含____%增值稅）RMB___。
1。3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1。3。1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用；
1。3。2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1。3。3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1。3。4賣方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用；
1。3。5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1。4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費；如果模具修改較複雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因，因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模，買方不承擔任何責任。
1。5由於賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2、開模進度：
2。1賣方在收到買方確認後的產品圖檔之後，即開始進入模具設計和製作階段，開模周期為__25__天
2。2由於買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2。3如果賣方模具製作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3。付款方式：乙方同意甲方按如下方式付款。
3。1單獨結算的方式：月結，開票後60天，開17%增值稅發票。
3。1。1本合同製造整批模具的總金額（含增值稅）為人民幣_________元整（人民幣________元整），買方支付模具總金額的_____%，剩餘___%模具費分攤在首50K產品內，如果訂單數量不足50K，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3。1。2自雙方合同簽訂後，賣方提供增值稅發票（模具總額的___0%），買方在二十個工作日內支付。
4、產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認後，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從於本合同。
四、產品品質保證
賣方在完成模具後，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質（首件確認報告）。
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1、本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2D和3D）的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產，由賣方負責保管，未經買方同意，賣方不得將此模具提供給第三者生產，否則買方有權要求賣方退還模具費並賠償造成的損失。
2、買方付清模具款後，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理，並發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2D和3D）和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3、模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防鏽或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1、賣方保證模具使用壽命50萬次，並在此期間內由賣方負責免費保養維修，如模具在使用壽命內不能使用，賣方應負責更換或重新開模，並承擔相應的費用。
2、賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三個月應將登記記錄複印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。
七、智慧財產權
1、本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的智慧財產權為買方所擁有，未經買方許可，賣方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由賣方負責；買方僅同意賣方基於本合同項下的`目的使用買方所提供的一切資料和信息，
2、賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的，否則買方有權追究賣方相應的責任；未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
3、未經買方許可，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責；
4、其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的「保密協議」執行。
八、違約責任
1、如果賣方方未能按2。1中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2、如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生产用原材料>>進行約定。
3、如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4、如賣方因為不可抗拒力（包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生後24小時內以）書面形式通知買方，並且賣方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。
5、其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。
九、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先通過友好協商解決，如在30天內協商不成，任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理。
本合同雙方須嚴格執行，如一方因故不能履行合同，必須提前兩周徵得對方同意，方可終止本合同。
買方： 賣方：
代表： 代表：
年月日 年月日
加工協議書 篇8
承攬方：
委託方：
合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。
一、承攬標準
品名 材料
規格（mm) 計量單位 單價（含稅） 金額（元） 備註
見附件
合計（大寫）：具體金額於實際出貨為準
二、質量要求及技術標準：
以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：
承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：
承攬方所在地。
八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：
自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、智慧財產權：
委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），QS證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。
十四、除外責任：
因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委託方方有權取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立後委託方以訂單追加並為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委託方
單位名稱
法定代表
委託辦理人
簽訂地點： 簽訂時間：
加工協議書 篇9
甲方：所在地：
乙方：
為了共同發展XX縣經濟，促進XX縣禾木業加工廠的快速發展，把木材加工做大做強，取得更好的經濟效益，甲、乙雙方本著自願的原則，雙方經過充分的協商，雙方自願達成如下協議：
一、甲方將XX縣禾木業加工廠（以下簡稱有禾加工廠）已經辦好的證照交給乙方自主經營。
二、合作經營期限為年，即從20xx年月日起至年月日止。
三、合作利潤繳納方式：從甲、乙雙方簽訂此協議書之日起乙方必須一次性付給甲方利潤款人民幣元。
四、甲方的權利和義務
1、甲方負責把有禾加工廠的二證即工商營業執照和《木材加工許可證》辦理好，辦證費用由甲方負責；
2、甲方負責把有禾加工廠的土地平整好，包括道路也要平整好，甲方把土地和道路平整好後及時通知乙方，平整土地和道路的費用由甲方負責；
3、甲方負責有禾加工廠的用電電源、變壓器的購買，高壓線的接通及變壓器的安裝費用均由甲方負責；
4、甲方負責有禾加工廠的生產用水和職工生活用水，水管甲方要接到有禾加工廠旁邊，用水所需的水費由乙方負責，與甲方無關。
5、甲方有權監督乙方是否合法經營，有權監督乙方是否安全生產，安全用電。
五、乙方的權利和義務
1、乙方必須遵守國家的法律、法規，乙方必須認真把有禾加工廠的經營正規化，不得利用木材加工廠進行違法經營活動；
2、乙方進場後，場地及道路的硬化所支出的費用由乙方負責，乙方進場後有權在甲方指定的位置建造廠房，曬板場及職工宿舍，由此所支出費用由乙方負責；
3、乙方必須做好安全教育工作，保證安全生產，每月必須組織職工學習安全知識一次，乙方經營期間若發生安全事故或人員意外傷殘、死亡的均由乙方自行負責，甲方對此一概不負任何責任；
4、乙方的職工不得在宿舍內擅自用電爐進行烤火取暖，若給甲方一旦發現，甲方有權對乙方進行罰款500以上；
5、乙方在經營期間，由乙方自籌資金，自主經營，獨立核算，自負盈虧，乙方必須按時向國家繳交各種稅費；
6、乙方在經營期間所購置的機械設備歸乙方所有，但乙方在經營期間在租賃土地上所建造的所有設施，在合作期屆滿後，乙方不得對所建造的房屋、廠房、曬板場及道路的硬化等等進行破壞、拆除損毀，乙方必須要對這些設施保持原狀並交給甲方；
六、乙方進場後，每上壹台刨板機，甲方則贈送壹畝土地給乙方作建廠房場地、倉庫、職工宿舍等，但乙方每上壹台刨板機則必須向甲方交納合作利潤款貳萬伍仟元（￥25000.00）整，且乙方須向甲方交納押金（每台刨板機）壹萬元（￥10000.00）整，以此類推……，如果乙方需多要土地經營，甲方則按每畝壹仟伍佰元（￥1500.00）整收取租金。但甲方對乙方多要的土地作總量限制，限度只能給畝。
七、在合作經營期間，如果遇國家對有禾加工廠進行徵用（收），國家對所辦的企業進行經濟補償，所得的補償款由甲、乙雙方各享50%的分成。
八、違約責任:如果乙方逾期支付合作利潤款超過5天，甲方則按乙方應交納的款項總額的30%向甲方承擔違約責任；如果超過10天未交納，甲方可單方與乙方解除協議。
九、如果甲、乙雙方的任何一方，無故違約撕毀合同，違約方則要向守約方支付20萬元的違約金。
十、甲方必須確保合作經營的土地無糾紛，如果出現糾紛，甲方無條件地負責處理，由此給乙方造成損失的，則由甲方負責賠償。
十一、在合作經營屆滿後，若乙方繼續欲與甲方合作，在同等條件下，乙方享有優先權。
十二、此協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
負責人：
經辦人：
年月日年月日
收藏